技术开发合同模板。

当人们逐渐拥有法律意识之后，合同随着我们的重视变得作用越来越大，签订合同可以很大程度的保护双方的合法权益。您是否在寻找优秀的合同范本呢？也许下面的“技术开发合同模板”正合你意！欢迎阅读，希望你能阅读并收藏。

如何拟定有效合同？伴随大众对法律意识的日益增强，合同要注意验收方式、程序和时间，探索“技术开发合同模板 ”的文化内涵和背后的故事接下来请阅读，请根据自己的需要和情况灵活运用这些信息！

项目名称:

委托方(甲方):

开发方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，为使双方在合作中的权利和义务得到清晰的阐述和有效的保护，特此签订本软件开发协议书，具体条款如下：

一、合同的要求和双方的权利义务

1.甲方委托乙方根据甲方的资产管理和竞租信息管理的业务,开发基于大型数据库SQLSERVER20xx的应用软件。

2.乙方负责完成软件系统的开发.安装和调试。

3.甲方负责应用系统建设的原始资料的收集及整理工作,以及应用系统建设所需的软硬件和网络运行环境,乙方给予协助指导。

4.乙方负责培训甲方有关人员，培训工作内容包括：系统软件的使用操作和日常维护。

二、软件应达到的技术要求.

1.乙方开发的应满足甲方的日常业务工作需要,达到经甲乙双方签字认可的系统软件功能说明书上所述的功能要求(软件功能说明书见附页)。

2.能提供灵活的综合查询工具,方便生成各种报表。

3.能够进行远程管理和维护。

三、软件开发计划和时间进度.整个系统的建设在3个月内完成,甲乙双方应密切配合,甲方应派专人负责这项目的协调工作,进度安排如下:

1.从合同签订之日起，10天内，甲乙双方相互配合,在目前乙方的基础上,完成甲方的关于资产信息竞租管理的需求调查，并完成资产信息竞租管理部分的软件功能说明书的定稿。

2.在20天内,乙方上门安装调试软件，先完成资产租赁信息管理这部分的调试运行工作。

3.在30天内，资产租赁信息管理部分的能正常运行和培训工作。

4.在40天内，在资产租赁信息的基础上,进行竞租管理部分的调试。

5.在60天内，资产竞租信息管理部分的正常运行和培训工作。

6.整个系统完成，可以正常运行。

四、合同项目的开发费用和结算方式:

1.经甲乙双友好协商,合同项目软件开发以及后期维护费用为人民币(大写):伍佰零伍万元整。

2.乙方到甲方进行安装或维护的住宿费和伙食费由甲方负责支付。

3.付款结算方式:

(1)合同签订后7个工作日内,甲方应向乙方支付合同项目金额的定金，即人民币(大写)：伍万元整。

(2)软件项目验收合格后7个工作日内,甲方应向乙方支付剩余的合同项目尾款，即人民币(大写)：贰佰肆拾万元整。

(3)转账入乙方指定账户

账户名称：

账户号：

开户支行：

4.如要系统有修改，价格另行协商。

五、软件验收的标准和方式:

1.验收组织：甲乙双方共同验收组织验收.

2.验收项目：(1)安装验收(2)系统验收

3.验收方式：

(1)安装验收：采用测试验收方式，在乙方按照甲方的要求完成系统的修改及安装调试工作，并通过试运行后，双方通过书面签字确认验收。

(2)系统运行：系统运行正常，功能达到双方认可的的要求。

(3)双方通过书面签字确认验收。

4.验收标准:双方签字认可的。

六.约定事项:

本软件的版权为乙方所有，不经乙方同意，甲方不得泄露给第三方使用，以及进行解密或其它非法操作，否则乙方将追究甲方的法律责任。

七.违约责任:

1.逾期交货或逾期付款的，每超过1天按合同金额的千分之一对违约方进行收违约金。

2.如有特殊情况，双方协商后书面确认解决。

八、其它

1、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，附页必须双方签字或加盖公章确认。

2、本协议书未尽事宜，由双方协商解决或另订协议。

3、本协议书经双方加盖公章及负责人签字后方能生效，具有法律效力。

甲方：乙方：

代表：代表：

年 月 日：

延伸阅读

工程技术合同模板精选3篇

随着人民越来越重视法律的重要性，人们总是异常重视合同。签订合同是为将来可能存在的风险上一道保险，你了解怎么起草一份合同吗？我们会对该领域的新技术新模式进行深入解析供您学习。

工程技术合同模板 篇1

范本建设单位（甲方）：____________________________地 址：____________ 邮码____________ 电话____________法定代表人：____________ 职务____________咨询单位（乙方）：____________________________地 址：____________ 邮码____________ 电话____________法定代表人：____________ 职务____________为使____建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同。

第一条 甲方应于________年____月____日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。考虑到本协议、三条所规定的乙方所提供的咨询服务，甲方支付给乙方一笔总费用。

第二条 乙方根据甲方要求，对________建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究，最后编制出设计任务书及匡算表，于________年____月____日以前交付甲方。

第三条 甲方根据国家主管部门规定的工程设计收费标准，承付乙方咨询费 元。自本合同签订之日起____日内，甲方先付给乙方____元，待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后____日内，再付给乙方____元。

第四条 为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的.差旅费，由甲方负担。

第五条 甲方的违约责任

1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。

2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费，迟延一天，按迟延交付款额罚款____‰。

3.甲方如果中途中断咨询请求，乙方咨询工作已经过半的，应付给乙方全部咨询费；咨询工作尚未过半，按总咨询费的50％收费。条在协商和写明“建设工种造价咨询业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计。条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等。

第六条 乙方的违约责任

1.乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表，迟延一天，按总咨询费金额罚款____‰。

2.乙方如中途中断咨询，应按总咨询费向乙方交付罚款。

3.乙方所提供的技术咨询服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的，应负责赔偿。如果由此引起重大事故，造成严重后果的，还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。

第七条 其他约定________________________________________本合同自签订之日起，甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜，需经双方协商解决。本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，合同副本一式____份，分别交________建筑工程主管部门、等单位各一份。建设单位（甲方）：________________________________负责人：__________________________________________________年____月____日咨询单位（乙方）：________________________________负责人：__________________________________________________年____月____日

工程技术合同模板 篇2

建设单位(甲方)：____________________________

地 址：_____________________________________

邮码________________________________________

电话________________________________________

法定代表人：________________________________

职务________________________________________

________________

地 址：_____________________________________

邮码________________________________________

电话________________________________________

法定代表人：________________________________

职务________________________________________

为使____建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同。咨询方可保存上述资料的复印件，包括本合同第五条所指的委托方提供的资料，但未经委托方的书面同意。乙方对外拓展业务的，乙方不得将甲方提供的相关资料转借、转让、提供给第三方。本协议总金额7%，计××美元在乙方完成技术咨询服务并提交正式的技术咨询报告后，甲方凭收到下列单据。派出技术咨询专家的名单应事先征得甲方同意。

第一条 甲方应于以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。乙方专家应到现场考察，并正确、全面地解答甲方人员提出的咨询问题，在离开中国前，向甲方提出咨询报告初稿，并在离开中国后一个月内提出正式咨询报告一式五份。

第二条 乙方根据甲方要求，对________建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究，最后编制出设计任务书及匡算表，于________年____月____日以前交付甲方。

第三条 甲方根据国家主管部门规定的工程设计收费标准，承付乙方咨询费______ 元。自本合同签订之日起____日内，甲方先付给乙方____元，待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后____日内，再付给乙方____元。

第四条 为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费，由甲方负担。

第五条 甲方的违约责任

1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。

2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费，迟延一天，按迟延交付款额罚款____‰。

3.甲方如果中途中断咨询请求，乙方咨询工作已经过半的，应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半，按总咨询费的50%收费。

第六条 乙方的违约责任建设工程技术咨询合同由精品信息网整理!

1.乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表，迟延一天，按总咨询费金额罚款____‰。

2.乙方如中途中断咨询，应按总咨询费向乙方交付罚款。

3.乙方所提供的技术咨询服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的，应负责赔偿。如果由此引起重大事故，造成严重后果的，还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。

第七条 其他约定________________________________________本合同自签订之日起，甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜，需经双方协商解决。本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，合同副本一式____份，分别交________建筑工程主管部门、建行____等单位各一份。为保证合同的全面履行，乙方向甲方交纳签订本合同之时一次性交纳。

建设单位(甲方)：________________________________ 负责人：___________________年____月____日

咨询单位(乙方)：________________________________ 负责人：___________________年____月____日

工程技术合同模板 篇3

甲方：________公司

乙方：________公司

双方就工程的技术咨询服务，授权双方代表按下列条款签订本协议书：

一、甲方请乙方就工程提供技术咨询服务，乙方愿意提供这样的服务。

二、乙方向甲方提供的技术咨询服务范围如下：

1.________。

2.________。

三、乙方的责任如下：

1.乙方应于______年____月份内派遣___名身体健康、能够胜任工作的专家来______进行___天的技术咨询服务，派出技术咨询专家的名单应事先征得甲方同意。

2.乙方专家应到现场考察，并正确、全面地解答甲方人员提出的咨询问题，向甲方提出咨询报告初稿，并在离开______后一个月内提出正式咨询报告一式五份。5.方和其技术人员在履行合同过程中所获得或接触到的任何保密信息，另一方有义务予以保密。

3.乙方的专家在______进行技术咨询服务的时间为___个日历日(包括___个旅途日和___个周末日)，每周工作___天，每天工作八小时。中华人民共和国政府根据中国税法和中华人民共和国政府与咨询方国家政府签订的避免双重征税和防止偷逃所得税的协定而向咨询方课征的各项税费均由咨询方支付。委托方依据本国的税法有义务对根据本合同而应得的收入按比例代扣一定的税费并代向税务机关缴纳。

4.专家在______工作期间应遵守中国的法律和工作地区的有关规定。

5.乙方将正式的技术咨询报告给甲方寄出后，应以电传通知甲方如下内容：报告寄出日期、邮单号。

6.技术咨询报告如在邮寄途中丢失，乙方接到甲方通知后立即免费补寄。

四、甲方的责任范围：

1.考虑到本协议第二、三条所规定的乙方所提供的咨询服务，甲方支付给乙方一笔总费用，其金额为________美元(大写____美元整)。其合同项下的咨询服务由胜任的技术人员依据双方接受的标准完成。

2.为乙方___名专家提供在______境内食、宿及工作需要的交通。

3.提供工作必须的技术资料、图纸和技术文件。

五、费用的支付

1.本协议书的费用以美元支付。

2.本协议总金额___%，计____元，在乙方派出的专家到______ 后，甲方凭收到下列单据，经审核无误后___天内通过______银行和______银行向乙方支付。

A. 有限公司出具的以甲方为受益人金额为协议总金额___%计____(元)不可撤销的保证函正副本各一份(保证函格式见本合同第二号附件)。如果咨询方在其控制的范围内在任何时候、以任何原因向委托方提供本合同附件一中的工作范围内的服务不能令人满意，委托方可将不满意之处通知咨询方，并给咨询方_________天的期限改正或弥补，如咨询方在委托方所给的期限内改正或弥补。

B.商业发票正本一份、复印本五份。

3.本协议总金额___%，计____元在乙方完成技术咨询服务并提交正式的技术咨询报告后，甲方凭收到下列单据，经审核无误后不迟于___天通过______银行和______银行向乙方支付。

A.商业发票正本一式六份。

B.即期汇票一式两份。

C.邮寄正式技术咨询报告的邮单或空运单一式两份。

六、凡在中国以外所发生的一切银行费用由乙方承担。在中国发生的一切银行费用由甲方承担。

七、双方应对互相提供的一切资料给予保密，未经对方书面同意不得向第三者透露。

八、税费

1.中国政府根据现行税法对甲方课征有关执行本协议的一切税费，由甲方支付。

2.中国政府根据现行《中华人民共和国个人所得税法》对乙方课征有关执行本协议的一切税费由乙方支付。

3.中国境外课征有关执行本协议所发生的一切税费将由乙方支付。

九、甲方和乙方在执行协议中发生的一切争执应通过双方友好协商解决。

十、执行本协议的一切文件与资料应以中、英文书写并采用公制。

十一、本协议书经双方签字后需经中国政府批准才能生效。本协议以中、英文写成一式两份，双方各执一份，具有同等效力。所有提交给委托方的技术咨询报告及相关的资料的最后文本，包括为履行技术咨询服务范围所编制的图纸、计划和证明资料等，都属于委托方的财产。

十二、双方法定地址________公司，地址：________________公司，地址：________

乙方代表签字：________________公司

网站开发合同(通用9篇)

随着人们对于维护自己合法权益的意愿愈发强烈的今天，合同其实在我们的生活中随处可见。双方当事人订立合同必须是“依法”进行的，怎样才可以写出合乎规范的合同呢？欢迎您的到来希望您能喜欢我们的内容并收藏。

网站开发合同(篇1)

甲方：___________________

地址：___________________

邮编：___________________

电话：___________________

乙方： XX网络开发中心

地址： ___________________

邮编： ___________________

电话： ___________________

签订地点：________________

签订日期： 年 月 日

甲方为树立企业形象，扩大宣传，拓宽销售渠道，甲方在此委托乙方设计、制作网页。为明确双方责任，经双方协商，根据中国法律，上述甲、乙双方就委托设计、制作网页达成如下协议并承诺共同遵守。

除非有特别的说明，本合同中"委托方"与"甲方"指同一主体;"受托方"与"乙方"系指同一主体。

第一条 本合同项目的网站建设费用、付款方式、工作进度、交付和验收方式由附件一载明。

第二条 合同履行期限按照附件一的工作进度决定，经双方协商一致，可以延长该期限(以下统称合同期限)。

第三条 甲方应向乙方提供必要的资料并派专人负责与乙方联络、协调。

第四条 乙方承诺在履行合同时不进行有损甲方形象、声誉等的行为。

第五条 双方的基本权利和基本义务

5-1 甲方的权利和义务

5-1-1 为乙方提供制作网站所需的材料及图片等，并保证材料完整、图片清晰，文字材料应为电子文档。

5-1-2 本合同标的的使用应当符合国家法律规定和社会公共利益。

5-1-3 按本合同约定支付费用。

5-1-4 依合同约定使用合同标的。

5-2 乙方的权利和义务

5-2-1 按照甲方提供的材料按时完成主页的制作。

5-2-2 可以在主页中注明该主页由乙方制作。

5-2-3 依合同收取费用。

第六条 甲方同意按双方约定的付款方式和时间及时向乙方支付合同费用，以及提供其他必要的帮助。

第七条 工作完成后乙方以纸介、磁盘或CD-ROM形式将合同标的交付给甲方,也可以按照甲方的要求将网页上传到指定的网络服务器上。

第八条 本合同标的在交付后五日内，乙方可以按照甲方的请求进行修改。在上述期限内甲方未提出异议的，视为合格。

第九条 在本合同签订后，甲方向乙方支付预付款,合同金额的 %，计人民币 元整。

第十条 甲方承诺，向乙方提供的内容、资料等不会侵犯任何第三方的权利;若发生侵犯第三方的权利的情形，由甲方承担全部责任。因甲方在使用本合同标的时给第三人造成损害的，由甲方自行承担责任。

第十一条 甲方同意，本合同的签署意味着甲方授权乙方在履行本合同时可以使用甲方的名称、商标、域名、企业标志等，但此等使用不能损害甲方的利益。

第十二条 乙方如有需要须将本合同项目有关内容委托第三街谱鳌⑸杓频模?ΡVじ糜泄啬谌莸闹柿糠?细郊?坏囊?蟛⒈Vぜ追皆诒竞贤?械睦?娌换崾艿讲焕?跋臁?BR>第十三条 本合同标的及相关作品、程序、文件源码的版权属甲方所有。未经甲方许可，乙方不得公布文件源码，不得复制、传播、出售或者许可他人使用标的作品及其程序等。

第十四条 甲方不能按时支付合同费用，导致的工期延误，其责任由甲方承担。

第十五条 甲方不能按时提供网站建设所需的'材料，导致的工期延误，其责任由甲方承担。

第十六条 双方当事人应当保守在履行本合同过程中获知的对方商业秘密。

第十七条 双方应本着诚实信用的原则履行本合同。任何一方在履行中采用欺诈、胁迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有权要求对方赔偿损失。

任何一方在履行中发现或者有证据表明对方已经、正在或将要违约，可以中止履行本合同，但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。

第十八条 本合同签订后，经双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。

第十九条 任意一方欲提前解除本合同，应提前通知对方。甲方提前解除合同的，无权要求乙方返还第九条的费用并应对乙方遭受的损失承担赔偿责任;乙方无故解除合同的，应双倍返还上述费用。本合同其他条款对合同的解除另有约定的，从其约定。

第二十条 任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利，或放弃追究对方的任何过失，不应视为对任何其他权利或追究任何其他过失的放弃。

前款权利不因本合同的终止、撤消、无效而消失。

第二十一条 任何一方违反本合同，给对方造成损失的，还应赔偿损失。

在本合同其他条款对违约有具体约定时，从其约定。

第二十二条 因不可抗力或者其他意外事件，使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或迟延履行本合同的，应将事件情况以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。

本合同所称不可抗力、意外事件是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

第二十三条 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更本合同相关内容或者终止合同的履行。

第二十四条 一方变更通讯地址或者联系方式，应及时将变更后的地址、联系方式通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。

第二十五条 双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决;协商不成的，双方同意向博山区仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁规则。

网站开发合同(篇2)

甲方：

乙方：

甲、乙双方经友好协商一致，达成以下协议。双方申明，双方都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本合同。

第一条：网站（软件）项目的内容、价款、开发进度、交付方式由附件一载明。

第二条：网站（软件）建设全部项目工作内容由附件二载明。

第三条：甲方的权利和义务

1. 提供专人与乙方联络。

需要的书面及电子资料。如图片，照片，文字介绍，彩页等各种必要的资料。

3. 按照合同的约定，及时支付费用。因乙方过错未如期完成合同约定内容，甲方有权要求以合同额进行赔偿。

制作和验收期间提出修改意见。

图像享有排他使用权。

程序、文件源码，不得将其复制、传播、出售或许可给其它第三方。

第四条：乙方的权利和义务

1. 提供专人与甲方联络。

的开发。另需要甲方确认的内容，乙方应以书面或电子文档交付甲方签字，不提出异议的，视为确认。

3. 在附录要求的期限内，完成网站的开发，并通知甲方进行验收。

进行修改。

资料，未经甲方允许，不得提供给任何第三方使用，使用完毕后，乙方需全部归还甲方所提供的所有资料，不得擅自存留复制品。

设计及内容制作完毕时应及时通知甲方，并确保完成内容交付甲方或通过互联网查看。

第五条：验收

测试程序，或可以通过互联网访问网站内容。

开发设计中相关页面无文字拼写及图片（以甲方提供的材料为准）错误。

程序开发并发布或用电子文档交付甲方后，验收期为5天时间。。

第六条 违约责任

1. 乙方在签订本合同后，无法向甲方提供规定的服务，甲方有权与乙方中止合同。

正在或将要违约，可以中止履行本合同，但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方以合同额赔偿损失。

火灾等自然灾害、战争、罢工、停电、政府行为等造成双方不能履行本合同义务，双方通过书面的形式通知对方，本合同即告中止。

第七条 保密条款

双方应严格保守在合作过程中所了解的对方的商业及技术机密，否则应对因此造成的损失承担赔偿和刑事责任。

第八条 以上条款如有未尽事宜，经甲、乙双方协商后加以补充。

第九条 其它

制作完毕后，应为甲方免费指导网站（软件）维护人员，使甲方能够正常使用。内容包括: 网站页面上传下载,甲方购买的各种系统和软件(比如:新闻提交系统,在线系统)的使用。

年内乙方提供全年24小时的免费技术支持。

系统发生非人为故障，在得到甲方正式的书面通知或传真确认后，乙方承诺在

4. 本合同经双方授权代表签字并盖章，自签订日起生效。合同有效期满，本合同自动失效。届时双方若愿继续合作，应重新订立合同。

乙双方应本着诚实信用的原则进行协商解决，以附件相加，具有同等法律效力。

附件：价款、开发进度、交付方式

2、项目工作内容

甲方（盖章）：

乙方（盖章）

代表：

代表：

年 月 日

年 月 日

网站开发合同(篇3)

签订日期： 编号：

甲方：

代表：联系电话：

乙方：

代表：联系电话：

为充分利用Internet商业效用，树立企业形象，扩大宣传，拓宽销售渠道，甲方就委托乙方开发________________________________________网站达成以下协议并同意就以下条款订立本合同,共同信守执行。

一、合同内容和技术要求

合同内容： 网站建设项目。

包括：网站策划、设计制作、安装、调试部署、一年期免费维护。

其他服务：

1.

2.

3. □ 网站域名 □ 网站空间 □ 网站推广

二、甲方的权利和义务

甲方委托乙方进行网站的设计、开发、制作以及实地安装调试。

甲方根据自身的需要，应提出对网站的总体风格及功能要求；并提供有关的材料及图片，应保证材料完整，图片清晰。

甲方有对网站整体设计方案 ( 包括：使用界面的设计构图、色调、排版、系统结构、栏目设置、动态效果 ) 提出修改要求的权利，并有义务对修改后的最终设计方案予以确认；

在整体方案确定后，有提出局部修改完善意见的权利，但每次提出的修改意见不得超出上次修改意见范围，并不能违背已经确立的整体设计方案；

网站开发工作全部完成后，甲方应在七个工作日内进行验收。并在验收后七个工作日内，向乙方支付未付的全部费用；

甲方应对其网站所登载内容的真实性、准确性、合法性负全面责任，并且不得侵犯乙方或任何第三方的合法权利，一切由此所引起的纠纷、争议及所涉及的法律责任均由甲方承担；甲方有义务保证乙方不会因此而受到任何损害；

三、乙方的权利和义务

乙方为甲方提供网站的设计、开发、制作以及实地安装调试；

乙方在履行本合同时可以使用甲方的名称、商标、域名、企业标识等，但此等使用不能损害甲方的利益； 乙方根据甲方提出的总体需求，为甲方提供设计方案；

在最终设计方案确认后，乙方全权、严格按照设计方案进行系统开发制作；

乙方应在甲方支付全部款项后一个工作日内将全部开发文件和成果文件交付甲方；

乙方在服务期内，应保证甲方网站的正常运行，若出现故障乙方应保证在48小时内恢复；

乙方有权在甲方的界面中注明该网站由乙方制作的字样或标识。

四、 开发制作步骤与合同工期

甲方自本合同签订日起7个工作日内提供系统开发基础需求和相关资料文件；

乙方在收到需求和资料文件后7个工作日内必须提供详细的网站设计策划方案；

甲方在收到网站设计策划方案后3个工作日内应对方案进行书面确定，或者提出修改建议；如无修改意见则视为同意； 乙方应在甲方提出修改意见后，在甲方指定的时间内修改完毕。

甲方应对最终设计方案予以签字确认，甲方签字确定后双方将不再做修改；

自甲乙双方确定详细设计方案后的__________________个工作日内，乙方完成网站开发内容。

五、网站验收确认：

网站开发工作全部完成后，甲方应在七个工作日内进行验收。

验收期为乙方指定验收后的七个工作日内，验收合格后，甲方以书面方式签收；

在验收中发现问题，甲方应及时提出解决，超过验收期，甲方即不签收、又不提出书面异议，应视为甲方已验收合格。

六、费用及付款（以下填写的数字均为大写）

本合同所预估的总款项为人民币（大写） 元整。

甲方在详细方案确定后七个工作日内，向乙方一次性支付合同总金额的 50 %，

即人民币 元整；

甲方应在全部成果验收完毕后七个工作日内，向乙方一并支付本合同余款，

即人民币 元整；

七、合同解除、终止及违约责任

如因甲方原因（如材料不全、付款不及时等）造成双方争议的，由甲方负责。

如因乙方原因造成网页制作未按时完成，由乙方负责。

在合同有效期内，因不可抗力而造成一方不能履行合同规定的责任和义务，不视为违约。不可抗力系指：战争、火灾、水灾、地震、台风及政府停电等其他不可预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事故；造成双方争议的，由双方本着友好协商解决。

本合同于其履行过程中如发生争议，双方应本着友好合作的精神协商解决，如协商未果，可以提成都市人民法院管辖。

八、 其他

本合同书共三页；一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

本合同的工作日皆以中华人民共和国法定工作日计算。

本合同未尽事宜，双方可进一步协商，并签订补充协议或附件，补充协议或附件与本合同具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

网站开发合同(篇4)

甲方，

乙方，

为了甲方，根据国家有关法律、法规，甲、乙双方本着互相配合、讲求实效、诚实信用的原则，就甲方委托乙方完成“”的有关事宜，签订本合同书。

一、电子商务策划项目

1、

2、

二、委托项目进度

策划工作分为两个阶段，

1、第一阶段，针对网站用户市场的调查、诊断和策划，并对整体项目进行初步诊断和定位，双方沟通达成共识后进入第二阶段，本阶段完成供双方沟通用的的中期汇报演示文本，限期为自合同书生效之日起__至__个工作日。

2、第二阶段，在甲方认可乙方对项目得出的定位主体的前提下，如果客户没有网站的，我们可以进行网站的开发;

有网站的，我们根据最终双方在认可的基础上，完成，并对其网站进行重新改造定位，限期为__至__个工作日。

上述工作在程序上顺延，总体累计时间不超过个工作日。

三、合同金额及付款方式

1、网站的调查、诊断费用为_万元人民币。

1)合同签订之日起2日内，甲方向乙方支付策划费用的50%作为预付款，即人民币_万元。

2)乙方完成项目一整体策划方案后，通过正式的演示文稿，向甲方当场做出演示讲解，甲方认可后2日内，甲方足额支付策划费余款人民币_万元，乙方方能将的正式文本交付甲方。

2、乙方交付项目一诊断定位方案后，如果甲方需要乙方进行进一步的实施操作，甲方需要向乙方支付操作实施费用_万元人民币

实施操作费用包括网络推广服务费用

四、甲方责任与权利

1、甲方须指派专人，作为联络人，负责与乙方联络并协助乙方工作;

2、为乙方工作及时提供所需的背景资料和信息;

3、为乙方各阶段成果提出建议性要求，并在审定通过后及时给予书面确认;

4、及时向乙方支付报酬;

5、如果就委托项目内容、期限做出原则性改变的决策，应及时通知乙方，并采取适当措施，便于乙方及时调整工作。

五、乙方责任与权利

1、由担任专家组总负责人，指派专人担任专门联络人;

2、按进度计划完成各阶段任务，保证质量，及时与甲方沟通;

3、按甲方提出的指导性要求修改和完善各阶段策划成果;

4、保守甲方的商业机密，未经甲方同意，不得向第三方透露本合同履行过程中涉及的保密内容。

六、成果归属与冠名宣传

1、成果归属甲方所有;

2、乙方在保守甲方项目相关商业机密的前提下，对成果有冠名宣传的权利。

七、违约责任由于甲方原因致使本合同无法履行或中断，应承担违约责任，并支付当期款项;

八、合同终止

1、本合同履行完毕自动终止;

2、一方违约并承担责任后自动终止;

3、任何一方无权单方面要求中止。

待双方协商一致后，签订终止协议。

九、合同争议本合同履行过程中出现争议时，甲、乙双方友好协商解决，并以补充协议形式载明，协商不成时，任何一方可向人民法院起诉。

十、合同有效期本合同正本一式两份，甲、乙双方各持一份同具法律效力，本合同自甲、乙双方签字盖章之日起，仅视为达成策划意向;

自甲方支付第一笔款项__万元到达乙方账户之日起，本合同正式生效。

甲方，

法定代表人，

地址，省市区街号邮编，

电话，

乙方，

法定代表人，

地址，邮编，

开户行，

账号，

电话，

签约地，年月日

网站开发合同(篇5)

委托方（甲方）：

承接方（乙方）：深圳思芘科技有限公司网站开发部

本着平等互利、诚实守信的原则，经双方友好协商，对甲方网站架设达成以下协议，双方将在法律的约束下，遵守合同规定。

第一条 协议内容

甲方委托乙方按照双方认可的网站架设解决方案在国际互联网上建设甲方的互联网网站。乙方将根据甲方要求提供域名注册、服务器空间和网站建设、维护的服务。

第二条 资料提供

1、甲方负责提供制作所需的一切资料（包括文字，图片以及其他相关文件），并制作成电子文件。在乙方开始制作网页时，甲方应备齐全部内容资料，并保证材料完整，图片清晰。

2、甲方应保证所提供的资料不侵犯任何第三方的知识产权。乙方对甲方提供的文字及图片资料中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任。

3、双方合作期间，乙方对甲方提供的文字及图片资料未经甲方许可不得以任何方式泄露给第三方。

4、甲方应保证其委托制作的网站的合法性，对于涉及盗版、违法、政治、色情及其直接间接损害他人合法权益的内容乙方有权拒绝制作。

第三条 权利义务

1、甲方应在网页制作的全过程中给予乙方便利条件，并积极配合。

2、甲方应提供专门负责网站的人员与乙方联络，并保持联系。

3、在制作过程中，对甲方陆续提出的书面修改要求，乙方应尽力协助实现，并经甲方认可。

第四条 付款方式

1、本网站架设费用为人民币 元，大写: 整。自本合同签订起两个工作日内，甲方向乙方支付首付款，计人民币元，大写整。

2、在乙方完成甲方整站风格及后台功能建设后，经过甲方验收合格，签署《网站建设验收合格确认地址：深圳 南山西丽大|科技园C栋1层电话：83741500 传真：83741501 网址：书》后两个工作日内支付给乙方项目尾款，计人民币 元，大写整。

第五条 开发周期

乙方在收到甲方制作资料后的 工作日内完成甲方网站的建设（开发时间不包含等待甲方收集资料、验收与网站测试时间）。

第六条 验收方式

1、甲方可以通过任何计算机连接到国际互联网上，通过乙方提供的二级域名对自己的网站进行访问测试，测试通过后，甲方应在收到乙方《网站建设验收合格确认书》上签字验收，未通过验收，则在5个工作日内向乙方提出书面修改意见，否则，视为全部设计验收合格。

2、测试验收标准

（1）甲方可以于任何时刻通过任何上网的计算机使用任意浏览器访问这个网站。

（2）主页无文字拼写及图片（以甲方提供的材料为准）错误。

（3）网络程序正常运行。

（4）网页修改完成后经甲方审验合格且网站备案通过后，由乙方负责上传至甲方的网络服务器，并保证网站的正常运行和访问。

（5）网站制作完成并通过甲方验收合格后，甲方不得随意要求乙方修改网站的布局、色调以及功能程序。

第七条 违约责任

1、由于甲方未及时提供资料而导致乙方工作不能按时完成，乙方不负任何责任，并有权向甲方提出延期要求，延期时间由双方协商确定。

2、由于乙方原因未能按时完成合同所规定的内容，由乙方承担责任并每逾一天按总金额的千分之一作为违约金。

3、因甲方提供非法图文或甲方非法操作而造成网站被关闭的，其全部责任由甲方承担，因乙方上传非法图文或乙方非法操作而造成网站被迫关闭的，其全部责任由乙方承担。

第八条 争议解决

本协议在履行期中，如甲乙双方发生争议，应本着友好协商的精神进行解决，如未能取得一致意见，可有管辖权的人民法院起诉。

第九条 售后服务

在甲方按合同的条款履行完毕，支付完相应的费用，网站项目上线后。甲方可免费享受乙方提供的为期一年的免费售后维护。维护内容如下：

1、 及时免费为甲方进行网站相关的产品图片处理及上传，产品图片100张以内，超出的部份按10元每张收取，要求甲方提供的产品及图片应分类打包好以便乙方进行处理。

2、 一年内免费制作2个FLASH或广告条（不超过800*200像素）。

3、 免费进行域名的解析工作（如甲方自有的域名需提供域名的管理资料）。

4、 免费进行网站杀毒（甲方自有主机除外，如能提供管理资料也行）。

5、 免费进行网站数据备份（甲方自有主机除外，如能提供管理资料也行）。

6、 免费进行网站空间FTP文件上传下载服务。（甲方自有主机除外，如能提供管理资料也行）

7、 免费进行网站正常访问的监测工作。

8、 7*24小时全热线服务。

第十条 其他事项。

1、本合同及其附件《报价单》均视为完整不可分离的法律文件。合同壹式贰份，双方各执壹份，自双方签字、盖章之日起生效。

2、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决，必要时可增加协议补充条款，其效力于本协议相同。

委托方（甲方）（签字/盖章）

承接方（乙方）（签字/盖章）

委托方代表：

承接方代表：

年 月 日

年月日

网站开发合同(篇6)

甲方：

乙方：

鉴于甲方委托乙方开发设计网站，帮助甲方树立企业形象，扩大宣传，拓宽销售渠道，为明确双方责任，根据双方协商，签订此协议，以期双方共同遵守。

一.双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

1-1提供有关企业的材料及图片，应保证材料完整，图片清晰；

1-2为了更好的开发站点，甲方应配合乙方的调查工作；

1-3依协议约定时间使用主页；

1-4按时支付费用；

1-5所有制作内容及开展的业务必须符合国家法律和社会公共利益，特别是公安部发布的《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》。

2.乙方的权利和义务

2-1按照甲方提供的材料和要求按时完成网站的开发制作；

2-2可以在主页中注明该网站由乙方制作；

2-3有权依协议收取费用。

二.网页制作完成及发布时间

乙方按甲方要求____日后完成网页制作，但必须在乙方收到甲方较为完整的材料之日算起，验收后____日内传至网上发布。

三.费用金额及付款方式

本协议涉及的总金额为人民币_________元，协议签订时需交纳%左右的订金为_______元，验收之后支付剩余款项。第二年费用：域名______元，空间_______元。

四.验收标准和售后服务

1.甲方可以通过任何与因特网进行网络连接的计算机浏览自己的主页。

错误。

3.验收合格，甲方以书面方式签收。

4.验收期限为____日。

内，乙方可免费负责网站的基本内容维护和技术支持，改动较大者须收取一定的制作费用。

6.网站原则上按网站拓扑图设计，且甲方必须认同乙方设计的框架但可以有较少范围的改动。

五.争议解决

本协议于其履行过程中如发生争议，双方应本着友好合作的精神协商解决。

六.附则

2．如乙方收到甲方订金后，甲方在10天内不提供制作网页所需的材料，乙方有权取消该网页制作合同同时乙方不退还订金。

2.本协议自双方签订后生效，一式两份，甲乙双方各执一份；

3.本协议未尽事宜，双方应在本协议达成的原则基础上以补充条款的方式明

确，补充条款与本协议具有同等的法律效力:

甲方乙方

代表人签字：代表人签字：

盖章：盖章：

日期：年月日日期：年月日

网站开发合同(篇7)

委托人：(以下简称甲方)

受托人：(以下简称乙方)

本着自愿，诚信的原则，为维护双方当事人的合法权益，对乙方向甲方所提供的服务：包括提供租，售房相关信息咨询，陪同看房，协助甲方与业主洽谈，双方达成如下协议：

7-方变更联系人、通讯地址或者联系方式的，应及时将变更后的联系人、通讯地址或者联系方式通知另一方。

一、乙方向甲方提供的房源信息如下：

二、甲方承诺，上述房源信息乃是从乙方获取，如果成交，甲方需支付乙方应得的佣金_______________元。

对本合同的理解与解释应根据原意并结合本合同目的进行。

三、乙方承诺免费带甲方看房并向甲方提供房产相关的咨询服务。

四、违约责任：甲方(含亲戚朋友)不得就乙方所提供之看房信息与房主以任何理由私自成交或告知他人成交，亦不得就同一房屋在其他中介公司成交，如果违反本协议，甲方必须支付本协议约定佣金的双倍作为违约金。

-如果本合同任何条款根据现行法律被确定为无效或无法实施，本合同的其他所有条款将继续有效。此种情况下，双方将以有效的约定替换该约定。

五、甲乙双方已阅读并接受各自权利与义务，双方签字或盖章后生效。

甲方签字：

乙方签字：

甲方联系方式：

经办人：

日期：

网站开发合同(篇8)

甲方： 联系人：

地址：邮编：

电话：

乙方：江西世纪网络科技有限公司 联系人：

地址：邮编：

电话：

甲、乙双方，经友好协商一致，就甲方委托乙方进行网站建设及相关服务事宜达成以下协议。双方申明，双方都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本合同。

第一条、乙方为甲方在国际互联网（Internet）上提供如下服务：

1.产品型号

□ 注册域名

□ 虚拟主机500MB 双线虚拟主机 MSSQL数据库100MB

□ 语言版本简体中文本

□ 其他服务域名备案

2.本

合同网站建设的栏目架构及相关功能开发细节由附件载明。 传真：传真：

第二条 甲乙双方的权利和义务

1.甲方在使用建设完成的网站时应当符合国家法律规定和社会公共利益，应严格遵守《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》等国家有关法律、法规、行政规章，不得利用网站复制、发布、传播任何法律法规禁止的有害信息。

2.甲方应及时将网站制作有关的文字材料及图片素材提供给乙方，甲方保证所提供的所有资料完整、真实、合法，图片清晰、文字材料为电子文档格式。

3.甲方负责网站所有动态信息内容（如新闻资讯、产品）的上传录入、校对。乙方提供网页美工设计、程序开发，上传少量测试图片、文字内容。

4.甲方明确承诺对本合同的价款保密。

5.乙方为甲方举办二人或二次的网站后台管理系统操作培训。

6.乙方应在双方约定的时间内完成网站建设工作，及时向甲方提交工作成果。

第三条 完工验收及售后

1.完工时间：乙方收到甲方提供的与网站开发相关的文字、图片材料及乙方收到甲方按照本合同规定支付的款项后 25 个工作日内完成整体网站制作开发。因甲方原因未及时提供准确的文字图片材料或确认风格造成的时间延误，乙方的完成时间可相应往后顺延。

2.网站验收内容：栏目无错误，无程序和链接错误，flash动画中无文字拼写错误。网站验收后甲方需增加新的栏目及功能，视为二次开发，乙方有权酌情收费。

3.验收合格：甲方应以书面形式签收，如甲方在收到乙方《网站验收通知函》3日内未书面签收也未提出异议的，视为甲方验收合格。甲方验收合格3日内须支付合同余款，乙方在全部款项结清后1个工作日内提交工作成果或将网站上线开通访问。

4.售后服务支持：网站免费售后服务支持期限为一年，服务内容：网页修改20页次、图片处理30张次、日常技术支持、技术咨询、保障网站正常运行使用、网站杀毒木马清除、BUG排除、安全保障等；售后服务支持的方式：电子邮件、电话、QQ咨询、远程服务。

第四条 合同金额及付款

1.本合同金额总计：人民币 7420 元，大写柒仟肆佰贰拾圆 整。此费用含税。

2.本合同签定后3日内，甲方向乙方支付合同金额的50％，即人民币3日内支付合同余款即人民币 3720 元。

3.乙方收取本合同款项的指定银行帐户，如下：

A、开户行：

公司名：

帐 号：

第五条 免责条款

因互联网的不可预见性及国家政策的调整变化，乙方在任何情况下不就因使用或不能使用网站所发生的特殊的、意外的、直接或间接的损失承担任何赔偿责任。

第六条 不可抗力

任何一方在本合同的任何执行阶段，因动乱、火灾、水灾、风暴、爆炸、战争、政府行为、地震或任何其它双方不能预见、不能避免并不能克服的因素而没能履行其本合同全部或部分义务时，甲乙双方之义务应暂时相互冻结，同时双方应尽力避免损失的扩大。

第七条 其他

1.凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决：如协商不能解决，应向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，除提交诉讼的争议部分外，合同其余部分继续履行。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为一年。本合同条款未尽事宜，双方友好协商解决。本合同高于其他相违的书面或口头协议。

3.本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等的法律效力。

4.本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）

授权代表签字： 乙方（盖章）授权代表签字：

日期：日 期：

网站开发合同(篇9)

网站委托开发合同

一、甲方（委托方）：（公司名称）法定代表人：（代表人姓名）地址： 电话：传真：邮编：电子邮箱：

乙方（受托方）：（公司名称）法定代表人：（代表人姓名）地址： 电话：传真：邮编：电子邮箱：

鉴于甲方有意委托乙方进行网站开发，并为明确双方的权利义务依法订立本合同。

二、合同条款

1. 合同目的

 

甲方委托乙方进行网站开发，包括但不限于网站设计、技术开发、内容编辑等相关工作，并在约定时间内按照双方约定完成网站的开发工作。

2. 开发内容

 

2.1 甲方将提供网站开发所需的相关资料，包括但不限于公司Logo、产品信息、企业介绍等。

 

2.2 乙方将根据甲方提供的资料进行网站设计和开发，确保所使用的技术符合现行法律法规和行业标准。

 

2.3 乙方将对网站进行充分的测试，并在正式上线前确保网站的正常运行。

3. 费用及付款方式

 

3.1 甲方支付给乙方的开发费用为（具体金额），甲方应在签署本合同后的（具体日期）内支付（具体金额）的定金。

3.2 甲方应在网站正式上线并验收合格后，支付余下款项。

3.3 甲方支付费用的方式为（具体支付方式），付款应提供相应的付款凭证。

4. 保密条款

 

4.1 双方应严格保守对方的商业秘密，不得将相关信息泄露给第三方。

4.2 网站开发过程中涉及到的软件、程序及源代码等，乙方应妥善保管，并不得擅自对外公开或转让。

5. 知识产权

 

5.1 甲方在委托开发过程中提供的资料和信息均应属于其合法所有，并不侵犯第三方的知识产权。

5.2 乙方在开发过程中所使用的软件、程序及源代码等均为其独立研发或已经取得合法授权。

5.3 网站开发完成后，知识产权归甲方所有，乙方不得以任何形式将网站用于其他项目或转让给第三方。

6. 有效期及终止

 

6.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为（具体年限）。

 

6.2 在有效期内，如出现以下情况之一，本合同将提前终止：

 

（1）经双方协商一致；

（2）因不可抗力等不可预见的原因导致不能履行合同；

（3）一方违反合同条款，经另一方书面提醒并限期改正后，仍未改正的。

7. 违约责任

 

7.1 如果一方未履行本合同的任何一项义务，应向对方支付违约金，具体数额由双方协商确定。

7.2 如果一方有违反本合同的行为，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

8. 争议解决

 

8.1 本合同的签订、解释、履行和争议解决，适用中华人民共和国法律。

8.2 双方因本合同发生的任何争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交至有管辖权的人民法院解决。

9. 其他约定

 

9.1 本合同签署后，任何一方如需变更合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式作出修改或补充合同。

9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（委托方）： 乙方（受托方）：

代表人签名： 代表人签名：

时间： 年  月  日 时间： 年  月  日

【热】程序开发维护合同7篇

合同与我们的生活息息相关。签订双方满意的合同是非常重要也是不可忽略的一步，你最近是否在签订合同？想要了解“程序开发维护合同”的完整信息快来看看编辑的整理吧，请注意这篇文章仅可作参考用途！

程序开发维护合同 篇1

程序开发维护合同

一、甲方和乙方签订本合同应是基于自愿原则，平等协商并严格遵守国家法律和有关法规。

二、甲方为本合同的委托方，乙方为受托方。本合同是委托方和受托方阐述权利、义务及相关责任的法律约定。

三、本合同的范围是指甲方委托乙方进行软件应用开发、部署、维护及相关技术支持。

四、开发内容：

1.本合同约定了甲方委托乙方进行的应用软件的详细开发内容，包括可行性分析、立项、目标、软件选型、系统设计、编码实现、测试、部署、上线、维护、升级等。

2.本合同的开发内容必须按照约定的进度表按时提交，并要符合国家法律和相关管理部门的规定和要求。

五、维护内容：

1.维护及升级内容是指乙方按照约定对已交付及上线的软件应用进行维护、升级、修复漏洞、提供技术支持、处理用户反馈的问题等。

2.乙方必须保证在维护期内对软件进行全面维护，并及时对应用中出现的问题进行解决。如有故障，及时提供紧急解决方案保证应用稳定运行。

六、保密条款：

1. 甲、乙双方都应保密软件的源代码、技术文档、操作手册等信息。

2.甲方不得向任何第三方泄露乙方的公司机密、商业机密、技术秘密，或将乙方的技术用于其他非本合同中约定的项目。

3.乙方要严格保护甲方委托的软件的知识产权及保密信息的安全，不得任意向外泄露、出售或转让软件版权及其他相关信息。

七、费用结算：

1.本合同服务费用由两个部分构成：开发费用和维护费用，详见“费用清单”附件。

2.甲方应在合同规定的时间内支付开发和维护费用，乙方应按约定时间申报开发和维护费用，并提供相应的开票信息。

八、履约保证：

1.乙方要认真履行合同中的约定，保证甲方的基本需求得到满足。

2.甲方在使用软件的过程中应遵守国家法律、规定和行业标准。如因甲方原因导致软件出现故障或数据丢失等问题，乙方不承担责任。

九、违约责任：

1. 如乙方未按约定完成开发或维护服务，甲方有权向乙方索赔。

2. 乙方未按约定保护甲方保密信息，造成甲方经济损失的，将承担相应的法律责任。

十、协议终止：

1.乙方如未按照本合同的约定维护软件应用，甲方有权单方面解除协议。

2.协议终止后，乙方还应继续为期限内受托服务提供技术支持，直至甲方同意终止服务，不得擅自停止服务。

3.协议终止后，乙方应将所有与项目有关的文档、资料、源代码及任何信息归还给甲方，确保甲方信息的安全。

本程序开发维护合同，为受托方与委托方之间的一种协议约定，旨在规范软件开发、维护过程中的具体权利与义务。任何一方必须遵守协议所规定的内容，否则将面临相应的责任和赔偿。希望协议双方能够认真履行协议，确保软件开发、维护的进程正常进行，并维护双方的权益。

程序开发维护合同 篇2

程序开发维护合同

甲方（委托方）：_____________________________

地址：_______________________________________

法定代表人：__________________________________

电话：_________________ 传真：_________________

邮编：_______________ E-mail：__________________

乙方（承包方）：_____________________________

地址：_______________________________________

法定代表人：__________________________________

电话：_________________ 传真：_________________

邮编：_______________ E-mail：__________________

根据《中华人民共和国合同法》及其有关规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方根据甲方需求进行的程序开发和维护工作，达成以下合同：

第一条 合同范围

1、甲方委托乙方开发和维护甲方需要的程序。

2、甲方提供详细的需求说明，保证内容真实、准确和完整。

3、乙方应按照甲方的需求开发并向甲方逐步提交程序源代码和测试结果，甲方应尽快审查结果，并提出合理的意见。

第二条 合同周期

1、本合同的开发周期为 _______天，具体日期视甲乙双方协商确定。

2、开发完成后，各双方必须在________天内进行测试，整体验收合格后交付使用。

第三条 开发的程序版权

1、为保障甲方和乙方各自的合法权益，开发的程序的版权属于乙方。

2、甲方仅有该程序的使用权，未经乙方同意不得向第三方提供或复制该程序。

第四条 保密义务

1、乙方应对甲方提供的所有信息予以保密，不得向任何单位或个人泄露。

2、因违反保密义务引起的争议，由乙方承担全部责任。

第五条 技术保障

1、乙方对其完成的程序保持技术保障，解决程序问题应按照甲方的真实、准确和完整信息给出的问题回答并通过远程或现场手段予以解决。

2、在乙方维护合同范围内，甲方如需相应修理和改进，乙方应给予必要技术支持和服务。

第六条 费用

1、甲方应按约定时间和标准支付乙方服务费用。

2、乙方如需在工作过程中增加相应工作时间，应提前协商并得到甲方的认可。

第七条 合同解除

1、甲乙双方有权在合同期限内协商并解除合同。

2、如一方违反合同条款，给对方造成重大损失的，另一方有权解除该合同，并追究违约方的经济赔偿责任。

第八条 不可抗力

如甲乙任何一方在履行合同过程中因不可抗力原因（如自然灾害、战争等不可预见的事件）导致不能履行合同约定的，不应承担相应的赔偿责任。

第九条 争议解决

1、甲乙双方因合同履行发生争议，应协商解决。

2、如协商无果，双方可以向当地人民法院提起诉讼解决。

第十条 合同效力

1、本合同自双方签字生效，其效力持续至乙方完全履行完毕为止。

2、本合同的解释权归甲乙双方所有。

甲方（委托方）：___________年___月___日

签 字：___________________

公 司 印：___________________

乙方（承包方）：___________年___月___日

签 字：___________________

公 司 印：___________________

程序开发维护合同 篇3

程序开发维护合同

合同编号：XXXXX

甲方：（客户单位名称）

乙方：（开发维护单位名称）

鉴于：

1. 甲方需要开发新的软件程序或进行现有程序的维护服务。

2. 乙方拥有开发和维护软件程序的能力和经验。

双方经过友好协商，就开发维护软件程序建立本合同：

第一条：合同目的

1.1 甲乙双方经过友好协商，本着诚信合作的原则，达成此合同，约定乙方按照甲方的要求，开发新的软件程序或进行现有程序的维护服务。甲方同意向乙方支付开发维护费用，乙方同意按照约定时间和标准提供服务。

1.2 本合同的条款和条件适用于甲方与乙方之间的所有软件开发和维护服务活动，包括在本合同签署之前订单的服务。

第二条：服务内容

2.1 软件开发

2.1.1 甲方需要开发新的软件程序，乙方按照甲方要求，提供相应的软件开发服务。

2.1.2 甲方提供软件开发需要的相关资料和要求，乙方按照合同的约定时间和标准完成软件开发工作。

2.1.3 对于开发过程中产生的代码、文档和其他有关软件产品的工作成果，乙方应编制详细的文档并保证其准确性、有效性和完整性，并向甲方提供解释和培训。

2.2 软件维护

2.2.1 甲方的软件程序需要维护服务，乙方按照甲方要求和服务标准，提供相应的维护服务。

2.2.2 甲方提供软件维护需要的相关资料和要求，乙方按照合同的约定时间和标准完成维护工作。

2.2.3 对于维护过程中产生的代码、文档和其他有关软件产品的工作成果，乙方应编制详细的文档并保证其准确性、有效性和完整性，并向甲方提供解释和培训。

第三条：服务价格和结算

3.1 甲方同意支付乙方对开发维护软件程序提供的服务费用。

3.2 面谈后，双方确定服务费用，甲方应在合同签署后的7天内支付至乙方指定账户。乙方应在合约期间内按照服务合同的规定，向甲方提供相应的软件服务。

3.3 如乙方未及时提供服务，应与甲方协商调整时间，并根据协商结果进行相应的价格调整。

第四条：保密条款

4.1 双方同意将对方提供的所有信息，包括技术、经济、管理和秘密等内容，保密并不得泄露给第三方。

4.2 双方在保密内容范围内的保密义务将在合同期满后仍然有效。

第五条：违约责任

5.1 如甲方未按照支付约定时间和标准支付服务费用，应承担违约责任。

5.2 如乙方未按照服务约定时间和标准提供服务，甲方有权解除本合同或要求乙方承担违约责任。

第六条：证明和鉴定

6.1 本合同经双方签署后生效。

6.2 双方均有权要求对本合同的条款和内容进行解释，未能达成共识，应采取调解、仲裁或诉讼等合法手段解决。

第七条：其他条款

7.1 本合同的协议应在连续的12个月期限内执行，届时影响将由甲乙双方协商确定。

7.2 在此协议期限内，如果双方需要修改此协议约定的条款，修改须由双方共同签署修改协议。

7.3 本合同未包括在内的其他相关条款和条件，应由双方书面确认。

7.4 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

日期：XXX 年 XX 月 XX 日

以上为程序开发维护合同主题范文，仅供参考。具体书写应结合实际情况进行调整。

程序开发维护合同 篇4

程序开发维护合同范文

一、合同双方

甲方：_________________公司（以下简称甲方）

法定代表人/授权代表人：_____________

联系地址：____________________

电话：_____________ 传真：_____________

电子邮件：_____________

乙方：_________________公司（以下简称乙方）

法定代表人/授权代表人：_____________

联系地址：____________________

电话：_____________ 传真：_____________

电子邮件：_____________

二、合同内容

1.甲方依据自身业务需要，委托乙方提供程序开发和维护服务。

2.本合同的程序开发包括但不限于甲方详细描述的软件需求分析、程序设计、程序编写、程序测试等服务。

3.本合同的程序维护包括但不限于修补程序错误、更新程序以适应新环境和新需求等服务。

4.乙方应按照甲方的需求和合同约定，按时完成程序开发和维护的相关工作。

5.乙方在程序开发和维护中所使用的软件应当是适用的、有效的、无违法内容或侵犯他人权益的。

6.乙方在程序开发和维护中，应当严格执行甲方的有关规定和要求，未经甲方同意，不得对程序进行擅自更改或泄露程序源代码。

7.此合同有效期为__年/月/日至__年/月/日。双方可以在合同履约期内协商确定是否续签。

8.本合同履行过程中，如有争议，双方应当本着友好协商的原则予以解决。协商不成，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、合同费用

1.甲方支付给乙方的程序开发费用为_______元，支付方式为_____________。

2.甲方支付给乙方的程序维护费用为_______元/年，支付方式为_____________。

3.乙方应当按照约定的时间向甲方提供发票。

四、合同签署

1.本合同两个居住/注册地址不在同一地的当事人，可通过快递、传真、电子邮件等方式签署，并可互换法律文书及其副本。

2.本合同经甲、乙双方授权代表人签字、盖章或电子签名后生效，一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等的法律效力。

甲方签章/授权代表人签字：

日期：

乙方签章/授权代表人签字：

日期：

程序开发维护合同 篇5

程序开发维护合同

一、合同双方及意图

《程序开发维护合同》（以下简称“本合同”）由甲方（以下简称“开发方”）和乙方（以下简称“委托方”）共同签订，双方同意在遵守本合同各项规定的基础上，共同完成委托方指定的程序开发与维护工作。

二、合同内容

1.工作范围及内容

开发方应根据委托方提供的需求，开发相关程序，并在约定时间内交付和验收。委托方可以根据实际需要对程序进行修改、扩展或优化，开发方也应积极提出不断改进的建议及方案。双方应当在日常工作中保持及时的沟通和反馈情况。

2.工作报酬

开发方在完成相关开发与维护工作后，应向委托方提交相关开发成果及发票。委托方应及时支付对开发方的合理报酬，并在报酬支付过程中保证资金的实际性、安全性。

3.责任约定

对于开发方所开发的程序，如存在问题或BUG，开发方应及时处理并进行修复。如开发方未能及时修复或未能保证程序的运行稳定性，将承担因此产生的相关责任。委托方在使用开发方所开发的程序时，必须遵守国家法律法规，如因委托方违反法律规定或使用不当，导致程序问题或用户侵害等情况，将由委托方承担相关责任。

4.保密协议

本合同在实施过程中，双方应尊重对方的商业机密和技术秘密，并保密开发过程中的商业机密和技术秘密。对双方知悉的涉及对方商业机密和技术秘密的信息，禁止在未经对方书面同意的情况下向第三方披露。

三、违约责任

1. 一方未履行本合同项下的义务，应按照约定承担违约责任，如给对方造成经济损失的，应承担赔偿责任。

2. 开发方违反本合同规定应承担的责任，应采取一切必要措施及时加以补救。

3. 乙方违反本合同规定应承担的责任，应主动向开发方赔偿造成的经济损失及相关费用。

四、争议解决

1.本合同签订地为本合同各方所属地行政区。

2.双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商，协商不成的，则提交本合同签订地的人民法院进行解决。期间不得妨碍正常执行合同。

五、其他约定

1.本合同自签订之日起生效，至开发方提交程序验收之日止。

2.本合同在履行过程中，如有任何重大事故和意外事件发生，双方应协商处理并做出解决方案。

3.本合同是双方之间的协议和约定，不得转让或借用其他人使用。

本合同由甲方和乙方于X年X月X日签订，双方确认在充分知情的情况下认真核对并签署，本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等的法律效力。

开发方（盖章）：_______________ 签字：_______________

委托方（盖章）：_______________ 签字：_______________

程序开发维护合同 篇6

程序开发维护合同

甲方（委托方）：（以下简称对方公司）

地址：

法定代表人（或委托人）：

联系方式：

乙方（承受方）：（以下简称本公司）

地址：

法定代表人（或委托人）：

联系方式：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，双方本着自愿、公正、诚信的原则，经协商一致，达成以下协议，以共同遵守：

一、 服务内容

1. 甲方委托乙方进行相关软件程序的开发、测试、维护工作；

2. 乙方按委托要求完成咨询、设计、开发、测试、维护等相关软件程序开发需求，并提供相应的解决方案；

3. 乙方在与甲方之间的合作中，应当勤勉、勇于创新，以期最大的客观利益。

二、 合作周期

1. 本合同开始后，合作周期为（ ）个月，如需续签，请双方在合同到期前协商签署书面协议；

2. 如因不可抗力因素导致合作无法继续，双方应及时协商解决方式，遵循互利共赢的原则。

三、合同价款

1. 甲方应当支付相应的服务费用。费用构成如下：（ ）元/个月，共计（ ）元；

2. 如需额外功能开发或其他增值服务，根据协商确定额外的收费标准，费用将单独计算。

四、付款方式及时间

1. 双方约定每月月初支付当月服务费用，乙方应当向甲方提供发票；

2. 在完成一定的软件程序开发工作后，根据未支付的阶段性工作完成费要进行结算，以阶段性支付的形式进行。

五、合作期间知识产权问题

1. 乙方在执行前期咨询、设计、开发功时，均要保证其所使用的代码不侵犯他人合法、权益，如有侵权行为，应承担全部法律责任；

2. 开发完成后，软件程序所有权归甲方所有，乙方不与甲方享有其所有权利；

3. 乙方在执行委托服务时产生的技术性解决模式、创意产生的知识产权归乙方所有；

4. 在软件程序设计、开发、实施、维护过程中，如乙方使用甲方服务器或设备，其使用须得到甲方许可，乙方应当保证服务器和设备的安全稳定性，如有损坏或丢失，乙方承担全部赔偿责任；

5. 乙方在接受任务后应当及时保管好所有与该项目有关的资料和文件，未经对方公司书面许可，不得向任何第三方透露相关信息。

六、违约责任

1. 在合作期间，如发现任何一方的过失或疏忽，导致项目不能如期完成，应由该方承担相应的违约责任；

2. 乙方如未按协议书要求完成工作，有欺骗行径、未履行完整意义的合约，甲方有权要求乙方予以赔偿，并中止（暂停）合作。

七、合同变更和终止

1. 本合同的任何变更、补充只有在双方书面协商并达成一致意见后方可生效；

2. 如双方任何一方有不正当行为，应基于另一方提出的书面质询加以处理；

3. 在合作期限内，如双方协商确定解除合作需签署补充协议确定细节，并在可承受范围内支付对方发生的全部经济损失，以确定解除合作。

八、 适用法律及争议解决

1. 本合同在签署之前就已协商超过一阶段时间，布文语言被双方确认为中英文两种，两种文本具有相同法律效力；

2. 如本合同发生争议，首先向协商并解决，如协商不成提交深圳仲裁委员会进行仲裁，并接受否决权仲裁规则的管辖。 仲裁地点为深圳市，仲裁语言为中文；

九、 其他事项

1. 本合同项下，任何一方均不得将其所获取到的另一方的经营机密资料提供给任何第三方，不得利用其他的任何信息或资料侵犯另一方的合法权益；

2. 除非双方经书面审核批准，否则双方不能将包括本协议在内的任何文件（包括概念设计、策划文档、详细设计和指南规范等）外泄或披露给任何第三方；

3. 双方同意本合同项下所涉的相关内容不可以被其他方转移和转让。

本合同经双方代表签字并盖章后生效，一式两份，各持一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人（或委托人）： 法定代表人（或委托人）：

签字： 签字：

日期： 日期：

程序开发维护合同 篇7

尊敬的甲方：

甲方（下称“甲方”）及乙方（下称“乙方”）在自愿平等、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行程序开发维护事宜达成如下合同：

一、立合时乙方已按照甲方要求提交的方案计划，由甲方负责审核并签署正式开发合同。

二、开发完成后应参照程序编制规范办理程序编写、试运行和实施工作，并填写编写和实施的相关文档。

三、在甲方同意的时间范围内，乙方负责程序的日常维护，及时处理程序中存在的问题，确保程序正常运行。

四、乙方必须保证程序的合法性及安全性，制作方案时必须充分考虑实际的运作环境以及可能遇到的问题，若无法保证则须及时向甲方进行沟通并得到相关认可。

五、经甲方确认在正式开发过程中，由于人为原因造成程序无法正常运行，乙方应该及时修复并承担因此产生的全部责任。

六、保密义务：乙方应对得到的甲方信息予以保密，并交受具体保密责任的人员签署保密协议书。如因乙方泄露甲方信息造成甲方财产或信誉损失，乙方须承担相应的赔偿责任。

七、乙方在工作中如遇到问题，必须及时向甲方进行沟通，并积极寻求合理的解决方法。

八、乙方提供的服务均属于技术服务性质，其提供的技术服务均不含硬件设备或第三方软件的价格，如在程序测试及运行过程中所需第三方支付的软件价格、硬件费用及其他服务费用等应由甲方承担。

九、本协议有效期为一年，自乙方提交正式开发合同并获得甲方确认后开始生效。双方如需继续合作，可以在本协议到期前提前一个月协商续约。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

十一、双方在履行合同过程中，如出现不可抗力因素而导致合同无法完成，应尽全力积极处理，但不承担任何法律责任。

十二、本合同如有争议，双方协商解决，协商不成，依法向有管辖权的法院提起诉讼。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

签订日期： 日期：

软件委托开发合同样式汇总(12篇)

推荐一篇网络文章讲述的是“软件委托开发合同样式”希望各位喜欢。一人疏忽百人忙，做好检验更舒畅，合同便是维权的主要依据。签订合同需要依据法律条纹严谨地书写。希望我的建议和经验能够在你的人生旅途中给你带来帮助和指引！

软件委托开发合同样式 篇1

软件委托开发合同样式

甲方（委托方）：________________________

乙方（承接方）：________________________

本合同由甲、乙双方就软件委托开发事宜，达成如下合作协议：

第一条 合同目的

甲方向乙方委托开发软件，乙方可根据甲方要求，提供软件开发服务，为甲方完成软件开发工作。

第二条 服务内容

1.根据甲方的要求和需求，乙方提供软件开发服务，包括但不限于软件设计、开发、测试、上线等。

2.乙方应按照甲方的要求，严格按照甲方提供的计划表、规划表等文件进行软件开发服务，确保最终结果符合甲方的预期目标。

第三条 委托费用及支付方式

1.若双方就开发费用未达成具体协议，则乙方的费用为按照工作量计费的形式，计算期间不得少于一个月，费用以双方协商确定的标准为准。

2.甲方应在合同签订后的5个工作日内支付乙方工作起始资金的20%，并按照协议的要求，及时支付乙方的工作费用。

3.收到乙方发出的服务发票后，甲方应在签收之日起的7个工作日内将发票款项结算给乙方。

第四条 软件知识产权

1.本合同项下的软件知识产权归甲方所有，甲方有权对软件的使用、修改、复制、推广等进行设定，并要求乙方进行保密工作。

2.甲方在本协议生效之时，已获得软件开发所需的全部知识产权，乙方无需对甲方进行任何知识产权方面的费用承担。

第五条 保密条款

1.甲乙双方对软件开发和合作过程中所了解的各种资料和信息以及双方在合作中获得的其他机密信息要绝对保密，对披露、使用都应受到限制和保护。

2.甲乙双方应妥善保管与过程中的资料，当本合同终止后无论因何种原因，均应交并还彼此所交付的技术文档、方案等资料。

第六条 违约责任

1.若乙方无故不履行本协议的规定，严重影响合同履行，甲方有权追究乙方的违约责任，并要求乙方承担由此产生的损失赔偿事宜。

2.若甲方未按照约定时间支付费用，或者未按照约定兑现承诺，则需要承担相关的违约责任及可能产生的损失。

第七条 协议终止

1.本协议任何一方可以提前通知另一方，如果有任何一方无法履行本协议条款，则有权终止本协议。

2.一方终止本协议，应通知另一方，并在终止之日起14个工作日内归还另一方所有文件资料及设备。

3.本协议终止后，甲方的知识产权将继续有效，并且乙方仍然应对相关保密信息进行保密。

第八条 其他条款

1.本协议签订之日起生效，签订地点为甲方所在地。

2.任何一方本着诚实、公正、公平、合法、透明的原则处理本协议约定事宜，并就任何争议或解释达成书面协议。

3.如果本协议的约定有任何不合法的条款，则该条款不会影响其他条款的效力。

本合同经甲、乙双方签章确认后，生效。

甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________

日期：_________________ 日期：_________________

软件委托开发合同样式 篇2

软件委托开发合同样式

甲方：（单位或个人名称）

地址：

联系人：

电话：

乙方：（软件开发公司名称）

地址：

联系人：

电话：

根据《中华人民共和国合同法》以及双方自愿，甲、乙双方本着合作、诚信、以质量求生存、以信誉谋发展的原则，就甲方委托乙方开发以下软件，达成如下合同：

一、合同名称

本合同名称为《软件委托开发合同》。

二、委托内容

1. 甲方向乙方委托开发软件项目（以下简称“软件”）的具体内容见附件1。

2. 乙方应在约定的时间内完成软件的开发、实现甲方所要求的全部功能，同时保证软件的稳定性、完整性及安全性。

3. 乙方应保证所开发的软件不侵犯任何第三方的知识产权，不得在软件中加入任何违法、有害、恶意程序以及影响软件性能的程序代码等。

三、委托费用及支付方式

1. 甲方根据附件2的要求向乙方支付软件开发费用，费用总额为 人民币（￥）______元。

2. 软件开发费用的支付方式：

（1）甲方应在合同签订后将软件开发费用的 50% 在7天内支付给乙方作为预付款，预付款将作为总费用的决算款项之一；

（2）软件开发完成后由双方共同验收，甲方验收合格后在7天内支付剩余费用。

四、保密条款

1. 双方应对合作过程中所获知的对方的商业秘密、技术秘密及其他保密信息保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露保密信息。

2. 乙方对软件的所有知识产权享有完全的、不可撤销的所有权，除非得到甲方的书面授权，否则不得披露、转让给任何第三方。

五、期限

本合同期限为 ____________ 年/期，自 签订之日起生效。

六、违约责任

1. 如因乙方原因导致软件开发未按期完成，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失（包括但不限于因此导致的经济损失、名誉损失等）。

2. 如甲方原因导致软件开发不能按期完成，乙方有权要求甲方支付已经完成的部分的费用，并有权解除本合同。

3. 在合同履行期间，如一方未履行以下任何一项义务，应向对方承担相应的违约责任：

（1）未按要求履行委托内容；

（2）未按约定支付软件开发费用。

七、争议解决

1. 双方在合同履行过程中如有争议，应友好协商解决。如无法协商解决，应提交所在地人民法院诉讼解决。

2. 本合同为中英文对照文本，如出现翻译不一致的情况，以中文为准。

甲方：（章程及盖章）

乙方：（章程及盖章）

日期：_____________

附件1：软件开发具体内容

附件2：软件开发费用清单

软件委托开发合同样式 篇3

软件委托开发合同样式

随着信息技术的迅速发展，软件行业成为了各企业发展中的重要一环，然而企业往往没有自身的软件开发实力，于是选择委托外部公司进行开发。为了保障双方的合法权益，需要签订软件委托开发合同。本文将根据标题详细具体且生动地介绍软件委托开发合同样式。

一、合同范围

1.1 开发内容：包括软件策划、设计、编程、测试、上线等全部流程。

1.2 交付标准：规定软件交付的时间、形式和内容，确保软件开发质量和成果。

1.3 服务及支持：要求开发方保证其提供的服务和支持，确保软件顺利运行。

二、开发要求

2.1 开发规格：规定软件开发的规格和技术要求，确保软件具备预期的功能和性能。

2.2 授权及保密：约定双方对数据和知识产权的授权和保密事项，规避知识产权纠纷。

2.3 违约责任：约定未按照约定时间和成果出具违约责任，并明确违约责任的数额和承担方。

三、支付方式

3.1 开发费用：约定软件开发费用的支付方式和时间，并确定软件开发费用的金额。

3.2 变更和返点：协商开发过程中的变更、返点等各种费用，避免双方的经济损失。

3.3 税收等相关问题：约定开发费用的税收和其他相关费用问题，确保合同的合法性和有效性。

四、合同保障

4.1 保密协议：约定软件开发保密协议，对开发过程和成果进行保密，确保各方权益。

4.2 侵权责任：约定在开发过程中发生的侵权责任和损害赔偿责任，确保合同的有效性和权益。

4.3 合同解除：约定解除合同的情况及解除后的责任和权利处理问题，提高合同的可执行性。

总之，软件委托开发合同样式可以起到保护双方合法权益的作用，在开发前明确开发范围、开发要求、支付方式和合同保障等方面，有助于避免不必要的争议和损失。不过，对于特定的软件开发情况，合同范本可能不一样，需要针对企业的实际情况进行合同制定。

软件委托开发合同样式 篇4

软件委托开发合同样式

一、合同双方

委托人：_____________身份证号：_____________联系方式：_____________

受委托人：_____________身份证号：_____________联系方式：_____________

二、合同目的

委托人通过本合同与受委托人合作，委托受委托人开发一款软件。

三、软件开发范围

本软件的开发由受委托人按照委托人的需求进行。具体包括但不限于以下内容：

1.功能设计：根据委托人的需求，设计软件功能，满足委托人所需的功能要求。

2.程序开发：编写软件程序，包括源代码、可执行文件等。

3.测试优化：对程序进行测试，发现并修正存在的问题，保证程序的稳定性和可靠性。

4.文档编制：提供软件使用说明、技术文档等。

四、软件开发周期

软件开发周期为__________天，开始时间为_____________，截止时间为_____________。

五、软件开发费用

软件开发费用为_____________元，支付方式为_____________。

六、软件的知识产权

1.本软件的知识产权归委托人所有。受委托人不得盗用、抄袭、转让、复制、篡改等侵犯委托人软件知识产权相关的权利。

2.委托人对软件的知识产权享有所有权利。受委托人应积极保护这些知识产权。

七、保密条款

1.在本合同执行期间或自本合同终止之日起两年内，受委托人不得向第三方透露本软件相关的任何商业机密和技术细节。

2.本合同终止后，受委托人应尽快将所有与委托人有关的技术秘密清除。

八、合同终止

1.本合同自动终止：根据合同规定的期限，合同期限届满后。

2.提前终止：当出现以下情况时，本合同可以提前终止：

（1）双方协商一致；

（2）委托人未按照合同约定支付费用；

（3）受委托人履行职责出现严重违反合同规定的情况。

九、纠纷处理

1.本合同双方应本着协商一致的原则解决任何争议或纠纷。

2.如双方在协商无法解决的情况下，应向司法部门进行诉讼。

以上是软件委托开发合同样式，根据自身需求进行调整，确保合同的合法有效性。同时，在委托受委托人开发软件前，应仔细核对合同内容，避免风险产生。

软件委托开发合同样式 篇5

软件委托开发合同样式

甲方（需求方）：_______

乙方（开发方）：_______

鉴于甲方需要开发相关软件项目，乙方在技术、经验方面有一定优势，甲、乙双方在平等、自愿、公开的基础上，经协商一致，签订如下软件委托开发合同。

一、合同内容及甲方要求

- 软件项目的基本要求：_______

- 项目的功能需求：_______

- 软件项目的技术标准：_______

- 软件运行环境：_______

- 委托方提供的资料：_______

二、开发周期

约定项目的开发周期为_______天，开发期间乙方应按照开发计划，按时完成各项工作，并及时向甲方汇报开发进展。

三、技术服务及验收

1.乙方在保证项目完成的基础上，向甲方提供技术支持服务，保证项目的稳定运行；

2.项目完成后，乙方向甲方交付完整项目安装包及源代码，并通过严格的测试流程进行验收，验收合格后，乙方需提供30天的技术保修服务，在此期限内，出现的问题可由乙方及时解决；

3.甲方需在验收合格的情况下及时支付项目定金或尾款；

四、乙方权利及义务

1. 乙方应按照甲方的要求进行项目开发，确保项目安全、稳定、可靠；

2. 乙方需严格遵守相关的机密条款，对甲方提供的技术资料及其他资料进行保密，并在合同期限内不得向第三方透露；

3. 乙方有义务按期完成合同约定的项目和提交项目报告，保证项目达到约定的质量标准；

4. 乙方应加强对开发过程的监控和对成员的管理，尽最大努力保证项目的进度和质量。

五、甲方权利及义务

1. 甲方有权参与项目开发和设计，对开发过程中遇到的问题提出意见和建议；

2. 如发现软件存在严重缺陷，乙方须及时修复，直到软件完全符合甲方要求；

3. 如发现明显的安全问题，甲方有权立即终止合同，并要求赔偿相关损失；

4. 甲方有义务按期支付项目款项；

六、合同变更与解除

1. 甲、乙双方因不可抗拒因素不能履行合同，应及时通知对方，并商定终止或更改合同；

2. 如项目开发期间甲方需求发生变化，双方须经过协商一致，修改合同内容或重新签订合同；

3. 甲、乙双方如未按合同约定履行，构成合同违约的，违约方应承担相应的违约责任，甲方有权根据合同约定解除合同，同时可以向乙方提起追究相应的法律责任。

七、法律适用与争议解决

1. 本合同的签订、解释和执行均适用中华人民共和国的法律；

2. 如在履行合同过程中产生争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成的，应向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

签订地点：_______ 签订日期：_______

甲方（需求方）：_______

乙方（开发方）：_______

软件委托开发合同样式 篇6

软件委托开发合同样式

合同编号：_______________

甲方（委托方）：__________

乙方（承接方）：__________

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚信原则，经友好协商，达成以下合同：

一、合同目的

甲方或其指定的关联方委托乙方提供软件开发、设计、实现、测试、部署、维护和支持等服务（以下简称“服务”），以裕盛目的一站式IT服务平台、我行可视化风控系统等具体应用为参考，确定具体开发、实现、测试、部署和支持范围，以及实现要求和交付标准。

二、服务的内涵及要求

1. 服务内容：包括但不限于以下服务：

（1） 需求分析和规划：了解甲方需求及规划，制定计划书、整体设计方案、详细设计方案、开发测试方案等。

（2）软件开发和测试：依据设计方案开发和测试软件，确保软件开发质量符合质量要求，遵循甲方制定的标准。

（3）部署和维护：实现软件部署，有序迁移过程并执行维护和支持（包括后期更新和维护服务）。

2. 服务标准：符合国家法律法规要求和甲方相关标准和规定，服务符合甲方与乙方的业务流程要求、规范和期望。

3. 服务时间要求：次合同的服务时间为____________（时间段）。如果因乙方原因未能按照约定时间完成服务，则乙方应负责并赔偿甲方因此造成的损失。

三、委托、付款及发票

1. 甲方向乙方正式委托的日期为本合同生效之日起。

2. 服务费用由甲方向乙方支付，金额和支付方式另行协商和确定。如有特殊情况，双方应及时协商处理。

3. 付款方式：乙方需要提供全额的收入证明并开具增值税专用发票。

四、保密条款

1. 双方应对信息的保密是否与本合同相关达成协议，若议定信息保密则应签订相关合约。

2. 双方在提供或访问有限制的信息时应遵守规定的安全计划。

五、违约责任

1. 甲方违反本合同约定，依合同约定赔偿乙方损失。

2. 乙方违反本合同约定，负有违约责任，应当向甲方赔偿因违约而产生的全部经济损失及其它由其违约所造成的损害赔偿责任。

六、其他条款

1. 双方同意本合同的传真件或电子件等形式具有法律效力。

2. 本合同的有效期自合同签订之日起，至服务结束。

3. 本合同未尽事宜，由双方共同商定，视为本合同不可分割的一部分。

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

签订时间：__________________

以上为标准的软件委托开发合同样式，合同模板可以根据公司或具体项目需求进行修改，但是必须遵守相关法律法规，签署前必须仔细阅读合同内容，理解并确认条款内容无异议后再进行签署。签署合同是保障委托方和承接方合法权益的重要举措，也是互相信任和支持合作的体现。因此，建议委托方和承接方在签署合同之前，明确交流互动，确保双方对条款内容理解一致，以期避免后期产生不必要的争议和损失。

软件委托开发合同样式 篇7

软件委托开发合同样式

一、甲方信息

甲方（委托人）：（以下简称甲方）

地址：

联系人：

联系电话：

二、乙方信息

乙方（承接人）：（以下简称乙方）

地址：

联系人：

联系电话：

三、委托内容

甲方根据自身业务需要，委托乙方进行软件开发工作。软件的开发范围、开发的具体功能、交付期限等详见附录1《开发需求明细表》。

四、服务标准

1、乙方在委托期间，应配备足够的技术人员，经验丰富，确保项目的顺利完成。

2、乙方应按时按质完成软件开发，并在软件开发结束后，向甲方提供详细的技术文档以及相关培训材料。

3、软件开发期间，乙方应每周向甲方提供项目进度报告，及时汇报工作情况。

4、软件开发结束后，乙方应在乙方所在地向甲方安排1次软件使用培训课程。

五、付款方式

1、本项目总价为（大写）_______________________元，乙方将在开发完毕并验收合格后，按照以下比例收取费用：

2、首次付款在软件开发前，支付项目总价的30%作为预付款。

3、乙方在完成开发、甲方验收合格之后，将收取余下70%的费用。

4、甲方应承担交付费用、安装费用、运行与维护费用等其他相关费用。

六、保密条款

1、在合同履行期间，乙方将得到甲方的公司机密，严禁泄露或转交给任何第三方，否则乙方应承担相应的法律责任。

2、乙方开发的软件方案、程序代码等，仅能用于甲方委托的相关业务操作，不得用于其他用途。

七、软件知识产权

1、软件所有知识产权均归甲方所有。乙方在软件开发期间所产生的相关技术文档、程序代码等一切资料不得擅自使用或向他人泄露。

2、甲方不得未经乙方同意复制、出售或者向第三方传输乙方提供的技术文档、程序代码等有关资料。

八、保证和赔偿责任

1、乙方应保证所开发的软件完全符合甲方确定的技术要求和功能要求，不得存在任何系统漏洞。

2、如发生以下情况，乙方应承担相应的赔偿责任：

（1）因乙方的疏忽、过失导致甲方遭受损失的；

（2）因乙方的不当操作、误操作导致甲方遭受损失的；

（3）因乙方提供的软件或技术问题导致甲方对外赔偿的；

（4）由于乙方违反合同约定而给甲方造成的损失。

九、合同解除和违约责任

1、如在合同履行期间，乙方未按期完成工作、效果不满意等原因，甲、乙双方可协商解除合同。

2、如乙方不履行合同义务或者违反合同约定，造成甲方损失的，乙方应承担相应的违约责任。

十、争议解决方式

1、本合同如有争议，由甲乙双方当事人协商解决；如协商未果，应通过仲裁处理。

2、仲裁地点为合同签订地的仲裁委员会；仲裁裁决结果为终局裁决，对双方均具有约束力。

十一、本合同若干条款的约定将无效，不影响其他约定的效力。

甲方（盖章）：

签字：

日期：

乙方（盖章）：

签字：

日期：

软件委托开发合同样式 篇8

软件委托开发合同样式

甲方：（委托方名称）

地址：（委托方地址）

邮编：（委托方邮政编码）

电话：（委托方电话）

乙方：（受托方名称）

地址：（受托方地址）

邮编：（受托方邮政编码）

电话：（受托方电话）

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着互利、平等、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同的目的

1、甲方委托乙方开发软件（以下简称“本软件”）。

2、乙方应根据甲方的技术和功能要求，按照约定的开发进度，做好软件的开发工作；

3、甲方应支付本软件费用，并对本软件进行维护和升级，通过合法方式在自己的企业内部使用。

二、软件的技术要求

1、本软件应具有甲方所有指定的功能和技术标准；

2、本软件应在最短的时间内完成开发并达到预期的效果；

3、本软件应具有易用、稳定、高效、安全的特点；

4、本软件应符合中国法律法规的规定，不得产生任何违法行为和违规操作。

三、软件开发的费用及支付方式

1、本软件开发的费用由甲方支付，总费用为（具体费用）元；

2、甲方应在开发合同签订之日付（具体支付比例）的费用作为定金；

3、甲方应在软件功能初步开发完成后付（具体支付比例）的费用，作为进度款；

4、乙方应在软件最终开发结束后，交付软件并通过验收后，甲方付清剩余的（具体支付比例）的软件开发费用；

5、双方同意，开发费用应在开发合同签订之日到款项全部结清之日之间支付。

四、软件开发的奖惩措施

1、如果乙方不能按照开发合同签订的时间节点完成开发任务，则乙方应按照未完成的比例扣除应付的费用；

2、如果乙方在开发过程中（包括最终交付后）出现软件与技术问题，甲方有权要求乙方进行免费维修，并有权要求乙方按照合同金额的（具体比例）进行赔偿；

3、如果乙方违反本合同约定，在开发中进行非法行为和违规操作，则甲方有权要求乙方承担法律责任并索赔。

五、软件知识产权

1、开发合同签订后，软件的知识产权属于甲方；

2、乙方之后不得将本软件的源代码和开发技术向第三方公司或个人公开或透露，并应承担任何相关责任。

六、开发合同生效及到期

1、本合同一经签订即生效，并适用于双方签订之日起开始的软件开发和验收工作；

2、本软件的开发合同自签订之日起生效，到计划验收日期结束；

3、在开发合同到期后，本合同自动终止。

七、争议解决方式

1、双方应友好协商，解决在合同履行过程中的任何纠纷或争议；

2、协商解决不成的，应向甲方所在地人民法院解决。

八、附则

1、本合同未约定的事项，双方应友好协商解决；

2、开发合同一经签订，双方应遵守合同条款，履行合同义务；

3、双方以书面方式达成的协议、补充协议和附件，与本合同具有同等效力。

甲方签字：（盖章）

乙方签字：（盖章）

日期：年月日

软件委托开发合同样式 篇9

软件委托开发合同

委托方：________________（以下简称甲方）

地址：________________

联系人：________________

电话：________________

委托的软件项目：________________

受托方：________________（以下简称乙方）

地址：________________

联系人：________________

电话：________________

甲乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，特订立本合同，共同遵照履行。

第一条　委托内容

1.甲方根据自己的业务需要，委托乙方开发软件项目。

2.软件项目包括但不限于系统分析、概要设计、详细设计、编程、测试等环节，具体开发内容详见附件。

3.乙方为保证项目的技术执行质量，可以邀请第三方机构或者专家对委托项目进行技术咨询，咨询费用由乙方承担。

4.委托内容的质量、开发进度、交付时间等由本合同所规定，乙方应当按照甲方要求及期限完成委托内容，并以书面或电子邮件形式及时向甲方报告项目进展情况。

第二条 费用及付款方式

1.委托费及其支付方式详见附件。

2.甲方可按本合同约定的付款计划向乙方支付项目款项。乙方应当将收到的款项按照合同约定的时间及比例用于委托项目的开发费用，未按期使用或变更使用用途的，应当提前告知甲方并经甲方同意。

3.甲方可按本合同约定的方式支付委托费，如有特殊情况需要调整，甲乙双方应当协商达成一致后再进行调整。

第三条　技术资料、保密和知识产权

1.委托完成后，乙方应当向甲方交接完整的项目成果，包括但不限于技术文档、代码等。

2.乙方必须对甲方提供的技术知识、专有技术、商业秘密及其它有关甲方业务的任何信息予以严格保密，除非得到甲方的书面授权同意或法律的强制性规定外，不得将上述信息向任何第三方透露、泄露。

3.本合同所指的技术资料和知识产权包括但不限于：专有技术、软件著作权、商标权、专利权、域名等一切技术文件和资料，甲方拥有委托项目的全部知识产权。

4.乙方不得抄袭、盗用、侵犯其他单位或个人的知识产权。

第四条　违约

1.因甲方原因或属于不可抗力因素，导致乙方无法按照约定时间完成项目并提供项目的，乙方不承担责任。

2.若乙方因拖延工期、技术质量不合格等原因造成甲方损失时，应承担相应的赔偿责任。

3.本合同一方未履行其义务，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

第五条　备案与修订

1.本合同文字部分、注解、附件及补充协议，甲、乙双方必须遵守。

2.对于因项目或其他原因，甲、乙双方需进行合同修改的，应根据实际情况及时进行协商、修订并签署补充协议。

第六条　争议的解决

1.本合同受中华人民共和国《合同法》的管辖并按其解释。

2.如本合同涉及到的争议，甲、乙双方应当本着协商解决的原则，协商不成时，可诉诸于有管辖权的人民法院解决。

第七条　签订与生效

1.本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，第三份存乙方。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，自`_______`年`_______`月`_______`日起执行。

委托方（甲方）：(盖章)________________

地址：_______________法定代表人：_____________

联系人：_______________联系电话：_____________

受托方（乙方）：(盖章)________________

地址：_______________法定代表人：_____________

联系人：_______________联系电话：_____________

附件：项目未来意向及付款计划

软件委托开发项目计划书

甲方：________________

联系人：_________________

地址：_________________

电话：_________________

对委托乙方________________开发的软件项目，进一步具有如下意向：

（1）项目名称：________________

（2）项目描述：________________

（3）项目相关文档：________________

（4）项目开发周期：________________（天/月）

（5）项目交付日期：________________

（6）项目预算：________________

以下是付款计划

|-----------------|---------------|----------------|

| 阶段 | 完成时间 | 金额 |

|-----------------|---------------|----------------|

|阶段一 | XX月XX日 | ￥XXX,XXX |

|阶段二 | XX月XX日 | ￥XXX,XXX |

|阶段三 | XX月XX日 | ￥XXX,XXX |

|阶段四 | XX月XX日 | ￥XXX,XXX |

|阶段五 | XX月XX日 | ￥XXX,XXX |

|-----------------|---------------|----------------|

软件委托开发合同样式 篇10

软件委托开发合同样式

甲方：（委托方）_________（单位名称）地址：____________

乙方：（承包方）_________（单位名称）地址：____________

委托内容：

甲方将_____（软件名称）的开发委托给乙方，乙方同意接受委托，并按本合同规定完成相关工作。

开发进度

乙方应在本合同生效后□天内开展工作，并在□个工作日内完成第一版开发。具体时间如下：

第一版开发完成时间：____年____月____日

同时乙方需在完成第一版开发之后，每个月向甲方提出一个月度工作计划，并督促开发人员按时完成计划。

质量保证

乙方保证本合同开发的软件功能齐全，性能稳定，在运行中无错误，符合甲方的本次委托要求。并承诺提供客服支持服务，在软件使用期间为甲方解决相关问题，并及时进行维护和更新。

费用标准

乙方将按照以下标准向甲方计费：

1.开发费用：_________万元，乙方需在第一版开发完成后向甲方收取。

2.维护费用：按照双方商定的服务费用进行收费。

所有费用均需开具合法的发票，并及时将原始发票交给甲方。

保密条款

双方应保守本次合作的商业秘密，不向任何第三方透露相关信息，如果发生泄露情形，应由泄露方承担一切责任。

违约责任

1.如其中一方在本合同规定的时间内未按约定完成本合同的内容，应承担相应的违约责任。

2.如出现纠纷，双方应先协商解决，若无法协商解决，任何一方可向所在地法院提起诉讼。

3.本合同一经签订即生效。

甲方（委托方）：乙方（承包方）：

签字：______________签字：______________

日期：____年____月____日　日期：____年____月____日

软件委托开发合同样式 篇11

软件委托开发合同样式

委托人：（以下简称甲方）

联系方式：

委托方：（以下简称乙方）

联系方式：

鉴于甲方有一项软件项目需要开发，甲乙双方在平等、自愿、互利、公平的基础上，本着诚实、合法的原则，达成如下协议：

第一条 项目描述

1.1 甲方有一项软件开发项目，需要乙方进行开发。

1.2 该软件项目的详细描述包括以下内容：

（1）软件名称：

（2）软件功能：

（3）技术要求：

（4）开发期限：

（5）开发费用：

（6）其他要求：

第二条 知识产权保护

2.1 甲方是该软件项目的所有者，拥有该软件项目的知识产权。

2.2 乙方在开发过程中应严格保密，不得将此项目中的内容向第三方透露或公开。

2.3 乙方应保证该软件项目的知识产权归甲方所有，不得侵犯他人的权益。

第三条 开发进度和验收标准

3.1 乙方应按照协议规定的开发期限，按时完成软件开发任务。

3.2 甲方应按照验收标准检验软件开发项目的质量及性能，并作出验收意见。

3.3 若甲方对软件开发项目不满意，乙方应在规定时间内进行修改或重做，直至甲方满意。

第四条 付款方式

4.1 在软件开发项目前，甲方应根据协议约定的开发费用将预付款付给乙方。乙方完成软件开发任务后，甲方应支付余款。

4.2 如乙方未按期完成软件开发任务，甲方有权中止支付余款或要求退还预付款。

第五条 违约责任

5.1 若乙方未按协议规定完成软件开发任务或未按计划交付软件，将承担违约责任，并赔偿甲方因此所遭受的一切损失。

5.2 若甲方未按协议规定支付费用，将承担违约责任，并赔偿乙方因此所遭受的一切损失。

第六条 争议解决

6.1 甲乙双方在签订合同时应立即选择仲裁机构，并在签订合同的同时缴纳仲裁费。

6.2 在仲裁过程中，甲乙双方应互相协商，积极解决争议。

6.3 若仲裁结果对甲乙双方均不能接受，则可向法院起诉。

第七条 其他

7.1 甲乙双方在此确认合同生效时间为本合同最后一方当事人签字或盖章之日。

7.2 本合同一式两份，自双方签字或盖章后生效。

7.3 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

7.4 本合同的附件为不可分割的合同组成部分，具有同等的法律效力。

7.5 本合同涉及的法律问题，适用中华人民共和国法律。

甲方： 乙方：

签字/盖章： 签字/盖章：

日期： 日期：

软件委托开发合同样式 篇12

软件委托开发合同是一种非常重要的法律协议，通过该协议可以规范软件开发过程中双方的权利和责任，保护双方的利益。在本文中，我们将给出一份软件委托开发合同样式的主题范文，希望能够为大家提供一些参考。

【合同名称】软件委托开发合同

【委托方名称】_____________ , 地址：______________________________

【承包方名称】_____________ , 地址：______________________________

【项目名称】_______________

【项目描述】

委托方要求承包方按照委托方规定的技术标准和要求，开发特定软件。具体开发过程及开发成果以委托方提供的技术规格书、开发计划书等为准。

【约定条款】

1. 项目进度

1.1 承包方应按照委托方提供的开发计划书，如期完成开发工作。

1.2 如未能按期交付，承包方应承担由此产生的全部责任，并按照委托方实际损失的比例赔偿。

2. 费用支付

2.1 委托方应根据合同约定及开发进度支付相应的费用。

2.2 费用支付方式及时间以投入使用批准书为准。

3. 软件的知识产权

3.1 委托方拥有软件的全部知识产权。

3.2 在开发过程中，承包方对软件的知识产权进行维护和保护，不得侵犯委托方的合法权益。

4. 保密

4.1 承包方应对委托方提供的各种技术资料、商业机密等进行保密，未经委托方的书面同意，不得向任何人透露。

4.2 对于因承包方泄密而导致的损失，应由承包方承担全部责任。

5. 不可抗力

5.1 因受到不可抗力影响无法按照协议约定的时间完成软件开发工作的，应及时通知委托方，并在合理时间内重新安排工作计划。

5.2 不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政策变化等。

6. 违约

6.1 如果发生以下情况，视为承包方违约：

(1) 未按约定的时间完成开发任务。

(2) 重大违反保密协议，造成委托方损失。

(3) 违反相关法律法规，造成委托方损失。

6.2 如承包方违约，应承担由此产生的全部责任，并按照委托方实际损失的比例赔偿。

【合同生效及终止】

本合同自双方签字后生效，期限为_______年。

如合同期满，双方共同同意继续合作的，应在合同期满前________天内进行协商，并签署新的合同。

如因一方违反合同约定，导致另一方不得不终止合同，应向对方发出书面通知，并在合理时间内解决相关事宜。

【附则】

本合同未尽事项，双方可协商解决，该协议应取代以前就该项事宜所达成的一切口头或书面协议。

签约方：

委托方(盖章)：______________ 承包方(盖章)：______________

年_____月_____日

开发商售房合同通用7篇

在我们的日常生活中，工作中使用合同的次数也开始变多了。签订合同后劳动者本人的合法权益将得到保障，你收集过哪些优秀正规的合同模版呢？建议您将此页加入收藏以便随时学习。

开发商售房合同(篇1)

开发商售房合同

随着房地产市场的持续火热，越来越多的人开始购买房屋或投资房产。在购房过程中，签订一份合理合法的售房合同显得尤为重要。本文将围绕开发商售房合同展开阐述，就其定义、主要内容、注意事项等方面进行详细探讨。

1.定义

开发商售房合同是指开发商与购房者或投资者签订的，就房屋出售相关事项达成共识的法律文书。它是约定签订双方权利义务的书面证明，具有法律效力。开发商售房合同包括了对于房屋本身、售价、付款方式、交付时间、房屋质量、办理产权手续等方面的规定。

2.主要内容

2.1房屋信息

合同中需要准确的列明房屋基本信息，包括房屋的地址、面积、朝向、产权年限、房屋朝向、是否带车位等相关信息。在签订合同前，购房者应该通过各种途径对房屋进行了解和确认，确保房屋信息的真实性。

2.2售价

合同应当规定房屋的售价，包括售价支付时间、付款方式、首期付款和尾款支付时间等内容。在签订合同前，双方要充分协商，明确清楚，避免在交易中出现纠纷。

2.3交付时间

合同应当明确约定交付房屋的时间，一般则以交付产权证明为准。对于购房者而言，按时拿到房屋可能存在着重要的需求，因此合同中关于交付时间的条款应该非常明确。

2.4房屋质量

合同应当规定房屋质量达到的标准，包括采用材质、户型、装修标准等方面。双方应该注意到，房屋的质量是购房者最为关注的问题之一。

2.5产权手续

购买房屋需要办理相应的产权手续，合同应该要求开发商提供相应的产权证明，确保产权的真实性，并要求开发商尽快办理产权手续。

3.注意事项

3.1查明开发商资质

购买房屋之前，应当认真了解开发商的资质。要求开发商提供相关资质证明，并要求检查。

3.2关注合同条款

购房者需要仔细审查合同条款，注意与开发商进行协商，确保自己权益不受侵犯。

3.3注意条款的具体解释

在签订合同前，购房者应当详细分析合同内容，明确各条款的具体解释以及对自己权益的影响。

3.4咨询专业人士

如果购房者在看待合同方面存在疑问或不确定，应当咨询专业人士，以确保签订的合同完全对自己合法利益负责。

综上所述，开发商售房合同是一项非常重要的法律文件，它牵涉到购房者自身利益的实现。购房者应该认真对待合同内容、要求严格执行合同，保障自己的权益。

开发商售房合同(篇2)

开发商售房合同是指开发商和购房者之间所签订的一种具有约束力的合同，该合同是购房者购买房屋的法律依据，对双方权益具有重要保障作用。开发商售房合同常见的主题包括房屋面积、房屋价格、付款方式、产权性质、交付时间、维修责任、违约责任等方面，下面将逐一介绍这些主题的内容。

一、房屋面积

房屋面积是开发商售房合同中一个重要的主题，主要指房屋的实际建筑面积和使用面积。购房者在签订合同时要仔细核对房屋面积是否与开发商所承诺的一致，以免购买的房屋面积不足，造成不必要的经济损失。同时，购房者在理解房屋面积的同时，还要注意计算方式和标准的正确性，避免因为对标准理解不清而引发的纠纷。

二、房屋价格

房屋价格是开发商售房合同中另一重要的主题，对购买者来说，合理的价格是购买房屋的重要因素之一。购买者在签订合同时要明确房屋价格的详细条款，包括总价、首付款、尾款、折扣等等，以及如何计算。对于存在价格异议的情况，购买者应当及时与开发商进行沟通协商，要求开发商提供合理的解释和相关证明材料。

三、付款方式

付款方式也是开发商售房合同中的重要主题之一，主要涉及到付款方式和期限。购买者应当仔细了解付款方式，确定付款方式是否符合自身经济状况，如首付款和尾款的分期支付方式、定金支付方式和款项转移顺序等。同时，购买者还需要了解付款的时间要求，避免错过付款期限，造成违约。

四、产权性质

产权性质是开发商售房合同中的基本内容，主要涉及到房屋的产权证明、产权归属、物权转移等问题。购买者在选择房屋时必须确认产权证明的真实性和正确性，同时还要检查房屋的法律归属、特别注意国有土地上房屋的问题。此外，购买者还要提前了解物权转移的相关法律知识，在购房合同中规定明确的物权转移责任和时间。

五、交付时间

交房时间是购房者在签订合同时需要重点关注的主题，交付时间影响到购房者的安排和生活。购房者需要在开发商售房合同中了解具体的交房时间和买卖双方的约定，以确定是否符合自身需要和计划。对于开发商无法按时交房的情况，购房者有权要求赔偿或解除合同。

六、维修责任

维修责任是购房者做出选择时需要考虑的重要因素之一。开发商售房合同中应当明确房屋维修的责任问题，包括维修范围、维修责任篇、维修时限等方面。同时，购房者在购房合同时也要了解开发商的售后服务保障，确定能否及时解决维修问题。

七、违约责任

对于开发商售房合同中的违约责任问题，购房者也应当有所了解。合同中应当明确买卖双方之间的惩罚性条款，以确定违约责任承担的方式和金额。购房者应当了解自身权利和义务，学习法律知识，掌握相关维权途径，以便在面对可能出现的纠纷时保护自己的权益。

总的来说，开发商售房合同是双方权益保障的法律依据，购房者在选择房屋时需要认真地了解合同中的各类主题，以免因疏忽而造成经济损失。同时，在签订合同前，购房者需要了解相关法律法规，保障自己的合法权益。

开发商售房合同(篇3)

开发商售房合同是购房者和开发商之间所签订的一种合约，它规定了双方在购买和售卖房屋的过程中所需承担的责任和义务。此类合同是一份重要的法律文书，在购房交易中具有重要的意义。本文将从开发商售房合同的内容、签订流程、风险防范等方面详细介绍。

一、开发商售房合同的内容

1.房屋基本信息：包括房屋所处的地理位置、所处楼层、房屋面积、朝向、建筑年代、用途等房屋的基本信息。

2.价格和支付方式：房屋的实际售价、首付款、分期付款截止日期等相关信息。

3.权利和负担：指房屋的产权归属、限制条件、土地使用权、要约价款等权利和负担的详细规定。

4.过户时间：双方约定的房屋产权过户时间。

5.违约责任：双方在签订合同时应当注意约定良好的违约责任，确保交易顺利进行。

6.附加条款：对于一些特殊的情形或类型的房屋，需要进行附加条款的约定，确保双方的合法权益受到保护。

7.书面确认：在合同签署前，应当进行详细的书面确认，确保双方的权益得到保障。

二、签订流程

1.双方签订协议：双方在交流中明确交易意向后，可以约定在书面协议上进行交易。

2.上门考察：购房者应当对房屋进行实地考察，确保房屋的物理状况和所处环境符合需求。

3.支付订金：购房者支付订金来确定交易次序。

4.缴纳首付款：在买房者检查房屋给出肯定意见后，需及时付清首付款。

5.正式签订合同：双方签订合同，进行过户手续。购房者带齐身份证、户口本、结婚证、贷款协议、预售证和房屋保险等填写相关手续并缴清所有费用。

6.交付房屋：交付房屋是最后一个环节，此时，双方需要核实过户是否完整，确保交易成功完成。

三、风险防范

1.注意合同的详细条款，确保自身权益受到保护。

2.注意履行期限和价格的约定，确保自己的权益受到保护。

3.向相关专家咨询贷款等相关问题，避免因此而发生失误。

4.保留所有合同约定所必须的材料，确保自己能够随时查看和维护自己的权益。

5.注意交通状况和物业维护等情况，确保自己能够顺利买卖房屋。

总的来说，开发商售房合同是一份具有很高意义的法律文件，它能够在购房交易过程中保护购房者和开发商的权益。因此，在签订合同时，双方需要仔细审阅相关的内容，确保自己的利益得到充分保障。

开发商售房合同(篇4)

开发商售房合同是一份约定双方权利义务、明确交易内容的重要法律文书。针对当前市场中出现的一些乱象和风险，制定合理规范的售房合同，对于保障消费者的合法权益、促进房地产市场的健康发展、维护社会和谐稳定都显得尤为重要。

本文将从以下三个方面对开发商售房合同进行分析和探究。

一、合同内容的规范

作为一份正式法律文书，售房合同必须在合法合理的基础上规范条款。首先是房屋交付时间和质量等关键条款的明确定义。除此之外，还需包括涉及房屋价格、付款方式、物业费用等方面的条款，使卖方与买方的权利义务在合同中得到完整明确的体现。

在确定各项规定的时候，还需要考虑对消费者的保护，避免合同条款过于倾向于开发商，侵犯了消费者自身的利益。例如，对于开发商在现有项目中出现质量问题、或者出现违约情况的，需要在合同中给予消费者相应的赔偿保障，上述条款的明确规定可以起到事前防护的作用，确保消费者得到公正的对待和保障。

二、合同操作的规范

售房合同是一份涉及双方权益的重要文书，在合同签约前，开发商需要给买方充分的解释和说明，让买方全面了解每一条款的含义，避免片面追求商业利润、对消费者不够重视的现象。同时，交易双方在签订合同前需要充分了解住房的现状、未来的规划、周边配套以及现有的权益与义务等信息。

除此之外，合同签订后双方需保持良好的沟通交流，及时解决各种问题，不要出现对于交房时间以及房屋质量等问题出现操作上的难度和问题，防止因此导致的操作不合理、惹起争议。在消费者提出异议时也要认真对待，及时协商解决。

三、监管标准的规范

针对开发商售房合同中存在的问题，政府和相关部门应该对开发商进行监管，建立起健全的市场规范和监管机制。在政府和监管机构的监督下，合同需要明确规定售后服务等条款细节，保护消费者权益、规范卖房合同的行为。

在审查合同的过程中，政府和监管部门也应该对卖方和买方进行平等对待，依据和规范，明确审查角度和审查原则，严格诊断合同的问题，将市场纷争化解及时、和谐地处理和解决。

在总结中，对于开发商售房合同中的规范问题，其核心在于合同的条款梳理示例要清晰明了，操作规范和监管机制要健全完善，能够更好地有效地消除监管中的一些问题和市场风险，并且能在广阔的房地产市场上保障消费者权益与市场的健康稳定发展。

开发商售房合同(篇5)

开发商售房合同：签约买房注意事项

在现代社会，买房是人生重要的事情之一。随着时间的推移，越来越多的人希望通过购房来实现自己理财计划或者实现梦想。然而，签署开发商售房合同时不慎犯错将对你的未来生活造成不良影响。本文将详细介绍开发商售房合同注意事项。

第一点：合同条款的清晰度

在签署开发商售房合同之前，首先需要注意的是这份合同的清晰度。如果合同中只有简略的条款，需要细节自己理解，那么这份合同将不利于双方有效执行该合同。因此，在签署该合同之前，要确保条款中没有任何模糊点，并且客户可以完全理解所有条款和条件。

第二点：财务条款的明确

在签约购房时，合同中的财务条款将是最关键的因素之一。这部分将涉及贷款的利率、首付款金额、房款支付计划，以及其他任何与钱有关的事情。因此，客户必须了解每个条款的含义，并向开发商提出任何问题或疑虑，以确保不会在未来遇到任何意外费用。特别是对于购房贷款的情况，必须细致地了解贷款方式、利率、期限等。

第三点：物业维护条款的明晰

在购房合同中，物业维护条款也非常重要。特别是对于那些购买联排别墅或公寓的人来说，物业维护将涉及到自来水、电力等公共设施的服务，如果维护不到位，将影响您未来的生活。在选择开发商时，需要确认物业管理服务的质量，并确保合同中列明所有的物业服务条款，并向开发商询问他们将如何对这些服务进行维护。

第四点：提前了解开发商

前往签署开发商售房合同之前，建议提前对开发商进行全面调查了解。要寻找开发商的历史记录和经验，查看此前 sales 纪录、质量问题及其对待过程。这些信息可以帮助你更有效地评估开发商的真实情况，查看是否有过任何不良记录，以及他们是否值得信任。

第五点：详细检查房产状况

在签署开发商售房合同之前，还需要对物业进行仔细检查。主要包含房屋质量、房屋内部设施、是否有任何新的施工等。这将使你更全面地了解物业现状，确保在签署合同时没有任何马虎和避免未来需要进行额外的维修费用。

最后，对于开发商售房合同，签约买房时需要注意的事项不仅包括上述方面，还需要注意贷款政策、税收政策等法律规则，签署合同时，建议特别仔细，对比其他房产开发商合同，避免盲目签署未来产生不必要麻烦。

开发商售房合同(篇6)

随着房地产市场的不断升温，房地产开发商越来越多地推出新的楼盘，吸引着越来越多的购房者。对于购房者和开发商而言，签订一份具有合法效力的售房合同显得尤为重要。本文旨在探讨开发商售房合同的相关主题。

一、售房合同的主要内容

开发商售房合同是一份双方达成一致，确定房屋买卖关系和明确双方权利义务的书面协议。它是开发商与购房者之间的重要法律约束文件，内容包括但不限于：双方当事人的基本情况、房屋的基本情况、购房价格及支付方式、交付标准、交付时间、质量保证及可靠性承诺、违约责任、纠纷解决等相关条款。本次签定的售房合同应该保证公平合理，双方应该遵循“公平、公正、公开、诚信”的原则。

二、售房合同的履行和违约问题

售房合同签订后应当按照双方约定及国家有关规定执行。开发商履行合同应当按照《房屋交付标准》和《房屋质量保证书》的要求进行；而购房者也应当按照合同约定的时间和方式付款。如果双方当事人出现其中一方无法完全履行合同义务，将可能导致违约、赔偿、解约等问题。

1.违约责任

在开发商售房合同中，当事人有违约行为的，应承担相应的违约责任。按照相关法律规定，违约责任具体包括：

(1)补偿损失：如双方当事人一方出现违约行为，使得对方受到了经济损失，对方可以向违约方索赔。

(2)约定违约金：在售房合同中，双方当事人可以约定一定金额的违约金来约束双方当事人履行义务，这在合同履行过程中具有明确的制约作用。

(3)依法解除合同：相对于赔偿和约定违约金，解除合同是对于违约行为最严厉的惩罚。

2.解约的情形

当双方当事人在履行合同的过程中出现问题，达到了无法忍受的程度时，依法解除合同是唯一的出路。解除合同意味着合同终止，当事人应当按照约定中的方式处理好剩余财产。

三、售房合同纠纷的解决方式

在售房合同执行过程中，当事人可能会出现分歧，导致纠纷的出现。这时，当事人有必要采用适当的手段解决纠纷。

1.协商解决

协商解决是当事人共同解决纠纷的首选方式。在协商过程中，双方必须平等、公正地讨论双方的利益问题，并在双方的同意下达成解决方案。协商之后，需要将约定的解决方案写成书面协议签字盖章，具有约束力。

2.仲裁解决

如果协商不能解决纠纷，当事人可选择仲裁来解决纠纷。仲裁相对法院诉讼程序具有优势，处理速度快、具备保密性等等。

3.司法诉讼

在仲裁无法解决纠纷的情况下，当事人可以向人民法院提起诉讼。在司法诉讼程序中，需要遵循法律和法规的规定，按程序进行，以公正、公平的态度来审理案件。

总之，开发商售房合同不仅涉及到房屋的买卖，还牵涉到双方法律关系和各自的权益，需要双方通过协商、仲裁、司法途径等途径妥善解决纠纷，保证合同的合法性和公平性，增强购房者和开发商的信任度。

开发商售房合同(篇7)

开发商售房合同是指由房地产开发商与购房者签署的一份协议，规定了双方关于购房交易的各项事宜。这是一份非常重要的文件，涉及到买卖双方的权益和义务，因此在签署前必须仔细阅读和审核。

一、合同的主要内容

1.双方基本信息：买方和卖方的姓名、住址、联系方式等；

2.房屋信息：房屋的详细地址、建筑面积、楼层、建设用途等；

3.房屋交付时间：约定房屋竣工时间、交付时间、验收标准等；

4.房屋价格及付款方式：约定房屋单价、总价、首付款、分期付款等；

5.居间服务费用：如有代理中介，约定代理费用；

6.质量保证：约定房屋保修期限及承诺，以及由于质量问题所产生的赔偿等；

7.违约责任：双方约定的违约范围和相应的责任及处理方式等；

8.其他约定：包括税费及产权转移等。

二、注意事项

1.签署前认真阅读：购房者在签署合同前应对合同内容进行认真审阅，特别是一些关键条款如房屋交付时间、付款方式、质量保证等，细节不容忽视，以免后续产生纠纷；

2.核实房屋信息：购房者应核实房屋的位置、面积、装修等信息与合同内容一致，以免后续仲裁时相关证据不足而无法维权；

3.规划许可证及其他证照：购房者应核实房屋的相关证照是否合法有效，规划许可证是否齐全，避免产生因证照不齐全而不能办理产权转移的情况。

三、合同案例

张先生在一家开发商处购买了一套房屋，签署了合同。但是一年后，张先生发现房屋竟然存在质量问题，于是他找到开发商协商，但开发商表示自己已经按照合同规定交付了房屋，不会承担责任。张先生很生气，他去找律师咨询，律师建议他把合同拿出来看一看。

张先生发现，在合同中，开发商承诺对房屋质量问题给予一年的保修期，而且约定如果房屋存在质量问题，开发商必须承担责任。这下，张先生有了法律支持，他找开发商提出质量问题，要求开发商退还部分房款用于维修。最终，开发商同意了张先生的要求，按照合同约定进行了维修并退款。

综上所述，开发商售房合同是保护买卖双方权益的重要文件，购房者在签署前一定要慎重审阅，并注意与实际房屋信息核对。如果遇到质量问题，应该依据合同约定寻求法律支持。